datagov

Нормативные документы

№ 41 От 09 апреля 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 09 апреля 2013 года  № 41

 

Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию

объектов капитального строительства»

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», администрация

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

 

 

 

Глава администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»                          Г.В. Зуйкова

 

 

 

Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

от 09.04.2013 г. №41

(Приложение)

 

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»

 

  1. I.                      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация) муниципальной услуги по выдаче разрешений ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов,  упорядочения административных процедур и административных действий, предоставления муниципальной предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга). Административный регламент предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, устанавливает состав, последовательность, и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица - застройщики, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов капитального строительств,  разрешения на строительство которых выданы Администрацией, а также их представители, полномочия которых подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Заявитель)

 

1.3. Информация  по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления,  заинтересованными лицами может быть получена:

- в администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» по адресу: пос. Кингисеппский,  д.21,

- по  телефонам (факсам) администрации: (81375)69-494; (81375)2-4540.

- по электронной почте администрации: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

- на официальном сайте администрации (www. bolshelutsk.ru ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 

1.4. Информация может быть предоставлена:

- в устной форме - по адресу администрации в приемные дни (вторник, среда) с 10 до 16 часов, по  телефонам, указанным  в пункте 1.3 части 1 настоящего Административного регламента;

- письменно - путем направления почтового отправления по адресу администрации, указанному в п.1.3  настоящего Административного регламента,

- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте п.1.3 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

 

1.5. Информирование (консультирование) проводится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;

- времени приема Заявителей и выдачи градостроительных планов земельных участков;

- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- сроков предоставления муниципальной услуги;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

 

1.6. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:

- достоверность предоставляемой информации;

- четкость и полнота в изложении информации;

- доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

 

1.7.  При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченный представитель  подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

 

1.8. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

 

1.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга);

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

 

2.3. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, уполномоченным на осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» (далее – уполномоченный представитель).

 

2.4. Конечный результат предоставления муниципальной услуги - получение заявителем подтверждения выполнения строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории в случае строительства, реконструкции  линейного объекта, а также проектной документации.

 

2.5. Предоставление муниципальной услуги заканчивается следующими юридическими фактами:

- выдача застройщикам, завершившим строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- отказ в выдаче застройщикам, завершившим строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.6. Условия и сроки предоставления муниципальной  услуги

- Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления застройщика о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

         - Продолжительность приема у уполномоченного представителя  администрации  не должна превышать 20 минут;

- Продолжительность ожидания в очереди  не должна превышать 30 минут

- Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется  в пределах срока ее предоставления, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);

  - Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" («Российская газета», № 95, 05 мая 2006 года);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 года, № 40, статья 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" («Собрание законодательства РФ», 28 ноября 2005 года, № 48, статья 5047);

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 46, 13 ноября 2006 года);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006г. №121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» («Российская газета», № 41, 27.02.2008).

 

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

2.8.2.      Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.8.3.      Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2.8.4.      Разрешение на строительство;

2.8.5.      Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

2.8.6.      Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство по форме (приложение№3 к настоящему Административному регламенту);

2.8.7.      Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора по форме (приложение №4 к настоящему Административному регламенту);

2.8.8.      Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) по форме (приложение №5 к настоящему Административному регламенту);

2.8.9.      Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

2.8.10. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

2.8.11. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Документы, необходимые для получения разрешения на ввод, представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником или надлежащим образом заверенной копией.

 

2.9. До 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта такого объекта.

 

2.10. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах  2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.10 части 2 настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не  представил указанные документы самостоятельно.

 

2.11. Документы, указанные в пунктах 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.11 части 2 настоящего Административного регламента,  направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются Администрацией, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной  услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию застройщикам являются:

2.12.1.отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента;

2.12.2.несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

2.12.3.несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;

2.12.4.несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;

2.12.5.невыполнение требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с пунктами 2.10. и 2.11. настоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается.

 

2.13. Администрация осуществляет выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов капитального строительства, по которым Администрацией были выданы разрешения на строительство.

 

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, не допускается.

 

2.15. Требования к удобству и комфорту мест предоставления государственной услуги.

- Организация приема заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.

- Прием заинтересованных лиц осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды.

- Места предоставления государственной услуги должны оборудоваться средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

- Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения необходимых для получения государственной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.

- Места получения информации о предоставлении государственной услуги оборудуются информационными стендами.

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

- отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди, превышает срок, установленный настоящим Административным регламентом;

- отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);

- отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатами обжалования.

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется Администрация бесплатно.

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

 

3.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщикам на каждый объект капитального строительства отдельно, на несколько объектов, входящих в технологический комплекс, на отдельный этап строительства в соответствии с разрешением на строительство и утвержденной проектной документацией.

 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- рассмотрения обращения заявителя и оформления результата предоставления муниципальной услуги;

- отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

  Последовательность административных процедур отражена в Блок-схеме (Приложение №8 к настоящему Административному регламенту).

 

3.3. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию.

- Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подается застройщиком (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением в адрес Администрации. Заявление составляется от руки или машинописным способом по форме (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). Делопроизводитель принимает представленные (направленные) заявителем документы по описи и в тот же день регистрирует их в Журнале регистрации заявлений;

Результатом административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений.

Срок выполнения административной процедуры 10 минут.

 

3.4. Рассмотрение обращения заявителя и оформления результата предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение уполномоченным лицом принятых делопроизводителем документов.

- Уполномоченное лицо осуществляет проверку комплектности представленных документов на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

- Уполномоченное лицо осуществляет проверку правильности оформления представленных документов на соответствие:

  • объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка,
  • объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство,
  • параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.

- Уполномоченное лицо при отсутствии документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, направляет запросы о предоставлении документов в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия.

- В случае если на вводимом в эксплуатацию объекте не осуществлялся государственный строительный надзор уполномоченное лицо в течение пяти дней производит осмотр объекта капитального строительства на предмет соответствия параметров построенного, реконструированного  объекта капитального строительства проектной документации.

- По результатам осмотра составляется Акт осмотра объекта капитального строительства по форме (приложение №2 к настоящему Административному регламенту) и Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по форме, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006г. №121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», либо Уведомление об отказе в его выдаче по форме (приложение №6 к настоящему Административному регламенту) по основаниям, предусмотренным в пункте

2.12 настоящего Административного регламента.

- Разрешение на ввод оформляется в трех экземплярах, два из которых выдаются застройщику (его уполномоченному представителю), третий хранится в архиве Администрации. Результатом административной процедуры является подписанное главой Администрации (а при его отсутствии его заместителем) Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо Уведомление об отказе в его выдаче.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более десяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

 

3.5. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.

  Основанием для начала процедуры выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения является подписанное главой Администрации (а при его отсутствии его заместителем) Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо Уведомление об отказе в его выдаче.

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вручается под роспись заявителю либо направляется заказным письмом в адрес застройщика, с указанием причин отказа и внесением соответствующей записи в Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются все представленные ими документы.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию вручается под роспись заявителю либо направляется заказным письмом в адрес застройщика, с указанием причин отказа и внесением соответствующей записи в Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на ввод и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений) на ввод. Одновременно с выдачей разрешения на ввод застройщику возвращаются подлинники (надлежащим образом заверенные копии) представленных им для получения разрешения на ввод документов. Копии указанных документов остаются в Администрации.

В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод уполномоченное лицо  направляет копию разрешения на ввод в Комитет по государственному строительному надзору и государственной экспертизе.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) Заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или отказа в выдаче такого разрешения.

Срок выполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

 

3.6. Отмена разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6.1.В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Административного регламента, выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подлежит отмене в следующем порядке: уполномоченное лицо в течение 7 календарных дней готовит проект постановления Администрации об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передает его на подписание главе Администрации. Глава Администрации подписывает постановление об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, постановление регистрируется в установленном порядке.

3.6.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6.1. настоящего Административного регламента, Администрация уведомляет о таком решении:

- Кингисеппский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;

- застройщика.

 

3.7. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.7.1. Не допускается внесение изменений в разрешение на ввод, если фактические параметры объекта изменены застройщиком (инвестором, дольщиком) после выдачи разрешения на ввод.

Внесение изменений в разрешение возможно в течение года со дня его выдачи, если:

допущена техническая ошибка (опечатка) при оформлении разрешения, изменения вносятся на основании постановления Администрации;

допущена техническая ошибка организацией, уполномоченной на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, при определении фактических параметров объекта. Изменения вносятся постановлением Администрации  на основании справки, выданной застройщику уполномоченной организацией с указанием новых параметров объекта, причин допущенной ошибки и имеющей новый регистрационный номер и дату ее выдачи.

3.7.2. Выдача дубликата осуществляется при утрате разрешения (пожар, стихийное бедствие, хищение и др.) на основании заявления застройщика по форме (приложение № 7 к настоящему Административному регламенту), с приложенными к заявлению объяснениями и подтверждающими документами соответствующих органов, ему выдается дубликат.

Выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию производится в течение десяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

 

3.8.  Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть обжалован в судебном порядке.

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляют комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения уполномоченным представителем положений настоящего Административного регламента, иных инструкций, определяющих порядок выполнения процедуры.

 

4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. По результатам проверок глава администрации дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной  услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации.

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

 

5.1. Общие положения

5.1.1.Заявители имеют право на обращение в досудебном порядке с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Регламента (далее – обращение).

5.1.3.Жалоба (претензия) подается в администрацию путем устного обращения, в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме.

Жалоба (претензия) должна содержать:

           - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

           - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – для физического лица, полное наименование заявителя – для юридического лица;

           - почтовый адрес заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ заявителю;

           - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

           - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. К жалобе могут быть приложены документы (или копии), подтверждающие доводы заявителя;

           - личную подпись заявителя и дату подачи жалобы.

5.1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

             - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

           - отказывает в удовлетворении жалобы.

5.1.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Административного регламента.

5.1.7. Если в обращении не указаны фамилия или наименование заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение (при возможности прочтения фамилии (наименовании) и почтового адреса).

5.1.8. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1.9. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю два и более раз (многократно) давались письменные ответы по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.1.10. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.1.11. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия)  должностных лиц,  глава администрации принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратур.

5.1.12. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные (в пределах компетенции) в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.1.13. Решения, действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в суде в сроки и порядке, предусмотренном гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство

От

(фамилия. имя. отчество - для граждан)

 

(полное наименование организации – для юридических лиц

 

его почтовый индекс и адрес, )

 

(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИКУ)

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

 

наименование построенного реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией)

 

этапа строительства

 

(указывается в случае выделения этапа строительства и дается описание такого этапа)

 

на земельном участке по адресу:

 

(наименование муниципального района; поселения или городского округа, улицы, проспекта, переулка и т.д., кадастровый номер земельного участка)

 

принадлежащем на праве

 

(вид права, на основании которого земельный участок принадлежит застройщику)

 

При этом сообщаю краткие характеристики объекта:

 

 

Наименование показателя

Единица

измерения

По проекту

Фактически

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего

куб. м

 

 

в том числе надземной части

куб. м

 

 

Общая площадь

кв. м

 

 

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

 

 

Количество зданий

штук

 

 

II. Нежилые объекты

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)

Количество мест

 

 

 

Количество посещений

 

 

 

Вместимость

 

 

 

Объекты производственного назначения

Мощность

 

 

 

Производительность

 

 

 

Протяженность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы фундаментов

 

 

 

Материалы стен

 

 

 

Материалы перекрытий

 

 

 

Материалы кровли

 

 

 

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений

(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

 

 

Количество этажей

штук

 

 

Количество секций

секций

 

 

Количество квартир – всего

штук/кв. м

 

 

в том числе:

 

 

 

1-комнатные

штук/кв. м

 

 

2-комнатные

штук/кв. м

 

 

3-комнатные

штук/кв. м

 

 

4-комнатные

штук/кв. м

 

 

более чем 4-комнатные

штук/кв. м

 

 

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)

кв. м

 

 

Материалы фундаментов

 

 

 

Материалы стен

 

 

 

Материалы перекрытий

 

 

 

Материалы кровли

 

 

 

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего

тыс. рублей

 

 

в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей

 

 

         

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1).

Интересы застройщика в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» уполномочен представлять:

 

(Ф.И.О.)

По доверенности №

 

оот

 

, контактный телефон

 

 

(реквизиты доверенности)

 

 

 

 

 

 

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

                   

М.П.

 

Приложение 1

к заявлению о выдаче разрешения

на ввод объекта в эксплуатацию

от «____» __________ 20____ года

 

 

ОПИСЬ

документов, представляемых заявителем

для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 

Наименование документа

(заполнить соответствующие строки)

Количество листов

1

Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия)

1.1

 

 

1.2

 

 

1.3

 

 

2

Градостроительный план земельного участка, для линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории (ненужное зачеркнуть)

 

3

Разрешение на строительство

 

4

Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора)

 

5

Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов

 

6

Документ, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства проектной документации

 

7

Документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства техническим условиям (при наличии сетей инженерно-технического обеспечения)

 

8

Схема расположения объекта капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочной организации земельного участка

 

9

Заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации (в случае если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора федеральным органом исполнительной власти)

 

10

Иные документы (в случаях, установленных Правительством Российской Федерации)

 

10.1

 

 

10.2

 

 

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

 

АКТ

ОСМОТРА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

 

 

«     »                        20    года

место составления акта

 

(дата составления акта)

 

 

(фамилия, инициалы, должность)

Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» в  соответствии  с частью 5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в присутствии:

 

(должность, фамилия,  имя, отчество представителя  застройщика либо иного лица, осуществляющего строительство)

 

(должность, фамилия, имя, отчество иного лица (лиц), присутствующих при осмотре)

 

(должность, фамилия, имя, отчество иного лица (лиц), присутствующих при осмотре)

В период

время начала и окончания проведения осмотра, дата проведения осмотра

произвел осмотр    построенного, реконструированного  объекта

(ненужное зачеркнуть)

капитального строительства

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

(наименование муниципального района; поселения, городского округа, улицы, переулка и т.д.)

 

Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории и проект межевания территории  в случае строительства, реконструкции линейного объекта)

(регистрационный номер документа наименование органа, утвердившего градостроительный план земельного участка, N и дата распоряжения

Разрешение на строительство

номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

Проектная документация

генеральный проектировщик, номер и дата приказа застройщика или заказчика об утверждении проектной документации

В ходе осмотра установлено:

(указывается соответствие либо несоответствие осмотренного объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка

 

требованиям, установленным в разрешении на строительство, соответствии либо несоответствие параметров объекта проектной документации

 

случае выявления несоответствия подробно указываются нарушения указанных требований и параметров

 

 

 

 

Объяснения и замечания лиц, присутствующих при осмотре

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

Акт составил

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

Присутствующие лица:

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

Экземпляр акта получил «    »      20     года

 

(должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика либо иного лица, осуществляющего строительство)

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи

 

 

 

Приложение № 3

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

(оформляется на бланке организации,

осуществляющей строительство)

 

СПРАВКА

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО)

ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

 

Застройщик/заказчик (генеральный подрядчик в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании договора, заключенного с застройщиком/заказчиком)

(наименование и реквизиты юридического лица, осуществляющего строительство)

подтверждает, что построенный (реконструированный) объект капитального строительства

(наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией)  

расположенный по адресу

(адрес по разрешению, по данным БТИ)

соответствует требованиям технических регламентов

 

 

Руководитель организации, осуществлявшей строительство

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

 

М.П.

 

 

 

 

Руководитель застройщика

(заказчика) строительства

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

 

М.П.

 

 

 

 

 

«____» __________ 20____ года

 

 

Приложение № 4

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

(оформляется на бланке застройщика)

 

Заполняется на основании сведений, указанных в справке организации,

уполномоченной на проведение технического учета

 

СПРАВКА

О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

Подтверждаем соответствие параметров построенного   (реконструированного) объекта

(наименование объекта)

расположенного по адресу:

(адрес по разрешению, по данным БТИ)

проектной документации,

кем и когда утверждена, номер заключения государственной экспертизы)

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Сведения об объекте капитального строительства:

(в объеме, необходимом для осуществления государственного кадастрового учета, а также в соответствии с проектной документацией)

 

N

п.п.

Технико-экономические

показатели

Единица

измерения

Кол-во

по проекту

Кол-во по данным инвентаризации

 

 

 

 

 

 

Работы, связанные с изменением благоустройства по окончании  строительства, обязуюсь

завершить в срок до

(указать срок)

 

 

Руководитель застройщика

(заказчика) строительства

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

 

М.П.

 

 

 

 

Руководитель генерального подрядчика строительства

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

 

М.П.

 

 

 

 

 

«____» __________ 20____ года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

 

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПОСТРОЕННОГО, (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

 

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, подтверждают, что построенный, реконструированный, отремонтированный объект капитального строительства

наименование объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией)

расположенный по адресу:

наименование муниципального района;  поселения, населенного пункта, улицы, проспекта, переулка и т.д.)

соответствует техническим условиям на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

указать наименование сетей  инженерно-технического обеспечения, присоединенных к объекту капитального строительства)

Теплоснабжение:

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

                     

 

Обеспечение горячей водой:

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

                     

 

Обеспечение холодной водой:

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

                     

 

Прием сточных вод (канализация):

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

                     

 

Электроснабжение:

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

                     

 

Другие сети:

 

 

 

 

 

 

 

(должность)

 

(наименование организации)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

(дата)

 

М.П.

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

Заполняется на бланке администрации

 

 

(полное наименование организации, ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение)

 

(фамилия. имя. отчество, паспортные данные - для граждан)

 

(полное наименование организации – для юридических лиц

 

его почтовый индекс и адрес, )

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 

Администрация муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», руководствуясь частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомляет об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Причина отказа:

 

Глава администрации

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

М.П.

 

 

 

 

Уведомление и комплект документов получил

 

 

 

 

Полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица)

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

М.П.

 

 

 

 

"__"

 

20

года

 

Дата получения

 

                   

 

Исполнитель:

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

телефон

 

 

 

 

Приложение № 7

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

 

(оформляется на бланке застройщика)

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешения на ввод

 

(фамилия. имя. отчество - для граждан)

 

(полное наименование организации – для юридических лиц

 

его почтовый индекс и адрес, )

 

(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИКУ)

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу  выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию N RU47507308-

От  «    »            20   г., построенного (реконструируемого)

 

(наименование объекта)

Расположенного по адресу:

В связи с

(указывается причина)

Приложения:

 

Руководитель застройщика

(заказчика) строительства

 

 

 

 

наименование организации

 

(подпись)

 

фамилия, И.О.)

 

М.п.

Приложение № 8

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

строительства»

 

Блок-схема

 

                 
 

Прием заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов

 
                 
 

Регистрация заявления

 
     

 

   

 

   
 

Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги

 
     

 

   

 

   
 

При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения

 

При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения

 
   

 

     

 

   
 

Составление Акта осмотра и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
           

 

   
 

Выдача результата

 
                 

№ 42 От 09 апреля 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 09 апреля 2013 года № 42

 

Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной

услуги «Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка в

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», администрация

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка в МО «Большелуцкое сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

 

 

Глава администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»                                    Г.В. Зуйкова

 

 

Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

от 09 апреля 2013 г. № 42

(Приложение)

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка в МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» услуги по подготовке, утверждению  и выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - Административный регламент) разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по подготовке, утверждению  и выдаче градостроительного плана земельного участка (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, являющиеся собственниками, арендаторами земельных участков, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и заинтересованные в получении градостроительного плана земельного участка, а также их уполномоченные в установленном порядке представители  (далее – заявители).

 

1.3. Информация  по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления, заинтересованными лицами может быть получена:

- в администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» по адресу: пос. Кингисеппский,  д.21, каб. №12

- по  телефонам (факсам) администрации: (813 - 75) 69-494; (813-75) 69-636.

- по электронной почте администрации: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

- на официальном сайте администрации www. bolshelutsk.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 

1.4. Информация может быть предоставлена:

- в устной форме - по адресу администрации в приемные дни (вторник, среда) с 10 до 16 часов, по  телефонам, указанным в пункте 1.3. настоящего Административного регламента;

- письменно - путем направления почтового отправления по адресу администрации, указанному в п.1.3. настоящего Административного регламента;

- по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте п.1.3. настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

 

1.5. Информирование (консультирование) проводится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;

- времени приема Заявителей и выдачи градостроительных планов земельных участков;

- оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- сроков предоставления муниципальной услуги;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

 

1.6. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:

- достоверность предоставляемой информации;

- четкость и полнота  изложении информации;

- доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

 

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченный представитель  подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

 

1.8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга).

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

 

2.3. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, уполномоченным на осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» (далее – уполномоченный представитель).

 

2.4. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги могут являться:

- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка, правообладателем которого он является;

- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.

 

2.5.  Условия и сроки предоставления муниципальной услуги:

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня приема заявления (п. 17 ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Продолжительность приема у уполномоченного представителя  администрации  не должна превышать 10 минут;

Продолжительность ожидания в очереди  не должна превышать 10 минут.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется  в пределах срока ее предоставления, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года);

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Приказом  Министерства  регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 г. N 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»;

 

2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:

2.7.1.Заявление по форме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

2.7.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.7.3. Правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке;

2.7.4. Кадастровый паспорт земельного участка;

2.7.5. Схема планируемого размещения объекта строительства (реконструкции);

2.7.6.Параметры  объекта строительства (реконструкции);

2.7.7. Межевой план земельного участка, содержащего сведения о координатах поворотных точек границ земельного участка;

2.7.8. Технические и кадастровые паспорта на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка;

2.7.9. Материалы топографической съемки земельного участка на бумажном и электронном носителях в М 1:500 при площади земельного участка до 1 га; в М 1:2000 при площади земельного участка до 10 га; в М 1:5000 при площади земельного участка более 10 га (в формате AutoCAD);

2.7.10. Документ, подтверждающий согласие собственника или представителя собственника земельного участка, в отношении которого запрашивается градостроительный план, в случаях, установленных законодательством или предусмотренных договором, заключенным между собственником земельного участка и заявителем;

2.7.11. Нотариально заверенные копии уставных документов юридического лица, подтверждающих правоспособность заявителя: свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц; учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (например, протокол уполномоченного уставом органа об избрании руководителя, приказ о назначении на должность руководителя).

 

2.8. Не допускается требовать для предоставления муниципальной услуги документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациям, указанные в подпункте 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.7., 2.7.8., настоящего Административного регламента.

 

2.9. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в настоящем пункте, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.

 

2.10.Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям документооборота и делопроизводства:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), контактный телефон написаны полностью;

3) наличие подписи заявителя;

4) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;

5) документы не исполнены карандашом.

 

2.11. Документы, необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка, представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником. После предоставления специалисту для сверки, подлинник возвращается заявителю.

 

2.12. В составе прилагаемых документов к заявлению на предоставление муниципальной услуги может быть приложен проект градостроительного плана, выполненного специализированной проектной организацией в 2-х экземплярах, для утверждения.

 

2.13. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на следующих основаниях:

- отсутствие одного из документов, указанных в п. 2.7. Административного регламента;

-- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства и настоящего Административного регламента;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;

- не представление оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление действий;

- несоответствие предполагаемого вида использования земельного участка видам разрешенного использования, установленным градостроительным регламентом;

- несоответствие предполагаемого вида использования земельного участка виду разрешенного использования, установленному в правоустанавливающих документах.

 

2.14.  Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено на следующих основаниях:

- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги;

- на основании определения или решения суда.

2.15.  Муниципальная услуга исполняется на безвозмездной основе.

 

2.16. Требования к помещениям в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги

2.16.1. Места ожидания предоставления муниципальной услуги в администрации оборудуются стульями, скамьями, местом для оформления документов (стол, место для сидения, ручка) (расположено в холле ).

2.16.2. Помещения для приема должны быть  обеспечены:

- средствами пожаротушения;

- табличками с указанием номера кабинета,  наименования соответствующего структурного подразделения, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего приём;

- рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано телефоном, мебелью, набором оргтехники, канцелярскими принадлежностями позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги в полном объёме.

2.16.3. На стендах, расположенных в администрации размещается следующая визуальная информация:

- месторасположение, график режима работы, номера телефонов, адрес электронной почты администрации;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления;

- основания для отказа

 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- получение различным способами информации о предоставлении муниципальной услуги;

- сокращение времени ожидания при обращении лично;

- оказание услуги бесплатно.

2.17.2. Показателями качества являются:

- соответствие оказываемой услуги требованиям Регламента;

- соблюдение сроков предоставления услуги.

 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги регламентирует порядок подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка и включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, предоставленных для оказания муниципальной услуги, подготовка градостроительного плана земельного участка (отказ в выдаче) и утверждение градостроительного плана земельного участка;

- выдача утвержденного градостроительного плана земельного участка заявителю, либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным участкам.

 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка. При направлении заявления по почте дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя.

3.2.2. Заявление о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка принимается специалистом - делопроизводителем Администрации, в тот же день регистрируется и передается главе Администрации либо заместителю главы Администрации.

3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченному представителю, не позднее следующего дня после регистрации заявления.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры 1 день со дня поступления заявления в Администрацию.

 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставленных для оказания муниципальной услуги, подготовка градостроительного плана земельного участка (отказ в выдаче) и утверждение градостроительного плана земельного участка.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным представителем заявления и прилагаемых к нему документов.

3.3.2.Уполномоченный представитель в десятидневный срок со дня получения заявления о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка:

- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;

- проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению;

- заполняет форму градостроительного плана земельного участка в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.08.2006 № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка» (Приложение №2 к настоящему Административному регламенту), либо форму уведомления об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) и передает на подпись главе Администрации;

- готовит проект постановления Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка и передает на подпись главе Администрации;

3.3.3. Глава Администрации подписывает постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка или уведомление об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.

Постановление об утверждении градостроительного плана регистрируется в установленном порядке специалистом-делопроизводителем Администрации.

3.3.4. Градостроительный план земельного участка оформляется в количестве двух экземпляров. Один экземпляр выдаются  заявителю, один экземпляр хранится в Администрации.

3.3.5. Уполномоченный представитель не позднее следующего рабочего дня после его утверждения вносит в специальный журнал по учету выданных градостроительных планов земельных участков (Приложение №4 к настоящему Административному регламенту) и в электронную базу данных учета выданных градостроительных планов земельных участков сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

Номер выдаваемому градостроительному плану земельного участка присваивается одновременно с его регистрацией вжурнале.

3.3.6. Датой выдачи градостроительного плана земельного участка является дата регистрации постановления Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка.

Датой отказа в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка является дата регистрации уведомления об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка в журнале по учету выданных градостроительных планов земельных участков.

3.3.7. Результатом административной процедуры является подписанное главой администрации постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка, либо уведомления об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры не более 25 дней со дня поступления заявления в Администрацию.

 

3.9. Выдача утвержденного градостроительного плана земельного участка заявителю, либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированные в журнале по учету выданных градостроительных планов земельных участков постановление Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.9.2. Специалист после регистрации  постановления Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оповещает по телефону указанному в заявлении о возможности получения заявителем документов.

3.9.3. Выдача постановления Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка производится уполномоченным представителем в кабинете №12 администрации лично Заявителю (уполномоченному лицу) под роспись, которая делается в журнале по учету выданных градостроительных планов земельных участков.

3.9.4. В случае неполучения или невозможности личного получения документы направляются в указанный Заявителем адрес почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.9.5. Результатом административной процедуры является направление Заявителю постановление Администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

3.9.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3(трех) дней.

 

4. КОНТРОЛЬ  ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляют комитет архитектуры и градостроительства  Ленинградской области.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения уполномоченным представителем положений настоящего Административного регламента, иных инструкций, определяющих порядок выполнения процедуры

4.2. Уполномоченный представитель при предоставлении муниципальной услуги несет персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ МУНИЦПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

 

5.1. Общие положения

5.1.1.Заявители имеют право на обращение в досудебном порядке с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Регламента (далее – обращение).

5.1.3.Жалоба (претензия) подается в администрацию путем устного обращения, в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме.

Жалоба (претензия) должна содержать:

           - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

           - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – для физического лица, полное наименование заявителя – для юридического лица;

           - почтовый адрес заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ заявителю;

           - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

           - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. К жалобе могут быть приложены документы (или копии), подтверждающие доводы заявителя;

           - личную подпись заявителя и дату подачи жалобы.

5.1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

             - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

           - отказывает в удовлетворении жалобы.

5.1.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Административного регламента.

5.1.7. Если в обращении не указаны фамилия или наименование заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение (при возможности прочтения фамилии (наименовании) и почтового адреса).

5.1.8. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1.9. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю два и более раз (многократно) давались письменные ответы по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.1.10. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.1.11. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия)  должностных лиц,  глава администрации принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратур.

5.1.12. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные (в пределах компетенции) в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.1.13. Решения, действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в суде в сроки и порядке, предусмотренном гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка»

в МО «Большелуцкое сельское поселение»

Форма заявления

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство

 

(фамилия. имя. отчество - для граждан)

 

(полное наименование организации – для юридических лиц

 

его почтовый индекс и адрес, )

 

(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИКУ)

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу подготовить градостроительный план земельного участка расположенного по адресу:

Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение

(город, район, улица, номер участка)

 

площадью                    кв.м., с кадастровым номером

разрешенным использованием

при этом сообщаю, что на земельном участке планируется строительство

                         (наименование и назначение объекта строительства, реконструкции)

 

 

К заявлению прилагаю:

 

№ п/п

Наименование документа

Количество

листов

1.

Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия

 

1.1.

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия)

 

2.1.

 

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

3.

Копии правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

3.3.

 

 

4.

Копия кадастрового паспорта (выписки из государственного кадастра недвижимости) земельного участка

 

5.

Схема планируемого размещения объекта строительства (реконструкции)

 

6.

Параметры  объекта строительства (реконструкции)

 

7.

Копия межевого плана земельного участка, содержащего сведения о координатах поворотных точек границ земельного участка

 

8.

Копии технических и кадастровых паспортов на объекты капитального строительства, расположенные в границах земельного участка

 

8.1.

 

 

8.2.

 

 

8.3.

 

 

9.

Материалы топографической съемки земельного участка

 

10.

Копия технического задания на производство ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, выданного органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, в случае, если такие объекты расположены непосредственно в границах земельного участка

 

 

 

Подпись лица, подавшего заявление:

 

_________________      __________________     _________________________

           (дата)                           (подпись заявителя)              (расшифровка подписи заявителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка»

в МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерством

регионального развития РФ

от 10.05.2011 года №207

 

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Градостроительный план земельного участка N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
__________________________________________________________________
 (реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица градостроительного плана земельного участка)
Местонахождение земельного участка
__________________________________________________________________
                                              (субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________
                                (муниципальный район или городской округ)
__________________________________________________________________
                                              (поселение)
Кадастровый номер земельного участка _____________________________.
Описание местоположения границ земельного участка___________________ __________________________________________________________________
Площадь земельного участка ___________________________________
Описание местоположения   проектируемого  объекта  на  земельном  участке (объекта капитального строительства) _____________________ __________________________________________________________________
План подготовлен________________________________________________
                                    (ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование
                                                                     органа или организации)
М.П. __________ _______________ /___________________________/
               (дата)                  (подпись)                            (расшифровка подписи)
Представлен __________________________________________________.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)
____________
   (дата)
Утвержден _______________________________________________________.
                                    (реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего
                               исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
                                  Федерации, или главы местной администрации об утверждении)

 

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 
<1>
 
______________ (масштаб)
Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального законодательства <2>, <3>

______________ (масштаб)

Градостроительный план на линейные объекты создается на основании

картографического материала, выполненного в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства) <4>

Площадь земельного участка ______________ га. <2>, <3>, <4>

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:

- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный план); <2>, <4>

- границы земельного участка и координаты поворотных точек; <2>, <3>, <4>

- красные линии; <2>, <3>, <4>

- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов

капитального строительства, объектов незавершенного строительства и их

номера по порядку, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту; <2>, <4>

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство; <2>, <4>

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в соответствии с которыми принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом); <2>, <3>, <4>

- места допустимого размещения объекта капитального строительства; <2>, <4>

- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); <2>, <4>

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии); <2>, <3>, <4>

- параметры разрешенного строительства. <2>

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе (1:______), выполненной ___________.

                                                                                                           (дата)

__________________________________________________________________

                   (наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
__________________________________________________________________
                     (дата, наименование организации)
2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <1>, <2>, <3>, <4>

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты   акта об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо    всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного  использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка <2>, <3>, <4> основные виды разрешенного использования земельного участка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
условно разрешенные виды использования земельного участка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
вспомогательные виды использования земельного участка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение
объекта капитального строительства <2>

Назначение объекта капитального строительства

N ______________, _______________________________________________.

    (согласно чертежу)             (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь <2>:

 

Кадастровый номер

земельного участка

согласно чертежу

градостр.плана

1.Длина (метров)

2.Ширина (метров)

3. Полоса отчуждения

4. Охранные зоны

5. Площадь земельного участка

6. Номер объекта кап. стр-ва согласно чертежу градостр.плана

7. Размер (м)

8. Площадь объекта кап. стр-ва (га)

Макс.

Мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Предельное  количество этажей _____ или  предельная  высота  зданий, строений, сооружений ____ м. <2>

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка ______% <2>.

2.2.4. Иные показатели <2>:
__________________________________________________________________
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке <3>, <4>

Назначение объекта капитального строительства

N___________________, ________________________________________.

       (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков:

Номер участка согласно

чертежу градостроительного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

 

 

 

 

 

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах
капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <3>,<4>
3.1. Объекты капитального строительства
N ______________, ____________________________________________,
      (согласно чертежу        (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)       инвентаризационный или кадастровый номер __________,
                                                    технический или кадастровый паспорт объекта 
                                                    подготовлен                                                       ____________
                                                                                                                                             (дата)
__________________________________________________________________
(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
N________________, ____________________________________________,
      (согласно чертежу              (назначение объекта культурного наследия)
градостроительного плана)                   
__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре _________________ от ______________________
                                                                       (дата)
4. Информация о разделении земельного участка <2>, <3>, <4>

__________________________________________________________________.

      (наименование и реквизиты документа, определяющего возможность

                       или невозможность разделения)

--------------------------------

<1> При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании документации по планировке территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.

<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка»

в МО «Большелуцкое сельское поселение»

Оформляется на бланке администрации

Кому 

(наименование застройщика

 

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

__________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц),

 

его почтовый индекс и адрес)

Уведомление

об отказе в подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка

 

Администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» рассмотрены документы, предоставленные для подготовки градостроительного плана земельного участка расположенного по адресу:

Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое сельское поселение

(город, район, улица, номер участка)

 

площадью                    кв.м., с кадастровым номером

разрешенным использованием

для строительства (реконструкции) 

 

                         (наименование и назначение объекта строительства, реконструкции)

По результатам рассмотрения представленной документации  администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» принято решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. Данное решение принято в связи с:

 

(указываются основания отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка)

Вместе с уведомлением возвращаем Вам прилагавшиеся к заявлению документы.

_________________  _______________________ ________________________

(Должность                           (подпись должностного лица)          (Ф.И.О. должностного лица)

уполномоченного лица)

 

Получил*:  ______________20__г._____________________________________                                                                      (подпись заявителя или уполномоченного лица)

* (заполняется в случае получения решения лично)

 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) ** ______20___г.  ______________

                                                                                                             (подпись должностного лица,

                                                                                                          направившего решение)

** (заполняется в случае направления решения по почте)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка»

в МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений

о выдаче градостроительных планов земельных участков

и учета выданных градостроительных планов земельных участков

 

 

администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала ведения журнала "______" _________________20 ___ г.

Дата окончания ведения журнала "______"  ______________20 ___ г.

 

Срок хранения журнала ________ лет

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Дата

принятия

заявления

с полным пакетом необходимых

документов

Наименование заявителя

(фамилия и инициалы

лица, представившего

документы, должность, документ,

удостоверяющий

личность)

Адрес

земельного

участка

Наименование

 объекта

капитального строительства

Наименование организации, разработавшей градостроительный план земельного

участка

Номер и дата постановления об

утверждении градострои

тельного

плана

земельного участка

Номер и дата выдачи

градострои

тельного плана земельного участка

(уведомления об отказе в выдаче)

Подпись лица, получившего постановление об утверждении градостроительного плана земельного участка (уведомления об отказе в выдаче)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка, утверждение и выдача

градостроительного плана земельного участка»

в МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

 

Блок-схема

 

                                   

Прием и регистрация заявления

 

 

  

 

           
     
 
     
 
 

Оформление постановления об утверждении градостроительного плана земельного участка, подписание обзорного плана главой администрации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

 

 

                                   

                       
         
 
     
 
 
     
   
 
   

Вручение или направление уведомления заявителю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5 от 15 января 2012 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 15 января 2012 года № 5

 

Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной

услуги «Подготовка и выдача обзорных планов

земельных участков в границах  населённых пунктов

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача обзорных планов земельных участков в границах  населённых пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

 

 

 

Глава администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»                          Г.В. Зуйкова

 

Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

от 15 января 2013 г. № 5

(Приложение)

 

 

Административный  регламент

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и выдача обзорных планов земельных участков в

границах  населённых пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение»»

 

  1. I.                  Общие положения

 

1. Предмет регулирования регламента

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача обзорных планов земельных участков в границах населённых пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения порядка, сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. Административный регламент определяет состав и содержание работ при разработке схемы границ земельного участка соответствующей территории с учетом фактически занимаемой площади на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»  (далее – схема) в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

 

1.2. Заявители, имеющие право на предоставление муниципальной услуги

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: физическое и юридическое лицо, или уполномоченное ими лицо.

 

2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги

2.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам об исполнении муниципальной услуги, является открытой  и общедоступной.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией.

1) Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение» расположена по адресу: Местонахождение: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21.

Адреса электронной почты: info@ bolshelutsk.ru

Интернет-сайт МО «Большелуцкое сельское поселение»: www.bolshelutsk.ru

График работы администрации:

Понедельник-Четверг – 8.30 – 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30), пятница – 8.30 – 15.30 (перерыв с 12.30 до 13.30), суббота и воскресение - выходной

2) Муниципальная услуга исполняется Ведущим специалистом Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»(далее – Специалист) по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21, каб. № 12

Телефон: 8(81375) 69-636

График приема заявителей:

Четверг с 8.30-16.30 (перерыв с 12.30-13.30)

3) Информирование о правилах исполнения муниципальной услуги  включает в себя:

- непосредственно у Специалиста в часы приема;

- с использованием средств телефонной, и почтовой связей, электронной почты;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), публикации настоящего регламента  в средствах массовой информации, на информационных стендах администрации.

4) Сведения о месте нахождения и графике работы должностных лиц, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты размещаются в средствах массовой информации, на интернет-сайте МО «Большелуцкое сельское поселение и на информационном стенде в здании Администрации.

 

3. Порядок получения заявителями информации (консультаций) по вопросам исполнения муниципальной услуги.

3.1. Для получения информации (консультации) о процедуре исполнения муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения услуги) заявители могут обратиться:

- в устном виде на личном приеме или посредством телефонной связи к ответственному специалисту;

- в письменном  виде почтой или по электронной почте.

3.2. Информирование (консультирование) производится по вопросам исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- перечня документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги;

- времени приема заявителей и выдачи документов;

 - оснований для отказа;

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

3.3. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном порядке в устном виде посредством телефонной связи или личного посещения, а также в письменном виде.

3.4. Основными требованиями к информированию (консультированию) заинтересованных лиц являются:

- достоверность, четкость и полнота информирования об исполнении муниципальной услуги;

- четкость в изложении информации;

- удобство и доступность получения информации;

- оперативность предоставления информации.

3.5. Индивидуальные письменные обращения заинтересованных лиц осуществляются путем почтовых отправлений, отправлений по электронной почте, либо предоставляются лично Специалисту.

Ответ на обращение готовится не позднее 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

При подготовке ответа о ходе исполнения муниципальной услуги учитывается установленный регламентом срок исполнения муниципальной услуги.

Лицо, заинтересованное в получении информации об исполнении  муниципальной услуги, в письменном обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица, почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ на поставленный вопрос.

В случае отсутствия в запросе названной выше информации, такое обращение вправе не рассматриваться.

В случае, когда письменный запрос содержит вопросы, которые не входят в компетенцию Специалиста, либо для которых предусмотрен иной порядок предоставления информации, обратившемуся с запросом лицу направляется ответ, содержащий положения:

 - о невозможности предоставления сведений;

- о правах обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 

Муниципальная услуга: «Подготовка и выдача обзорных планов земельных участков в границах  населённых пунктов МО «Большелуцкое сельское поселение».

 

4. Наименование органов исполнительной власти, предоставляющих муниципальную услугу

4.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования  «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту – Администрация)

 

5. Результат предоставления муниципальной услуги

5.1. Конечным результатом (юридическим фактом) исполнения муниципальной услуги являетсяполучение заявителем обзорного плана земельного участка, расположенного в границах населенного пункта МО «Большелуцкое сельское поселение».

 

6.Сроки предоставления муниципальной услуги

6.1. Муниципальная услуга осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня предоставления заявителем в администрацию заявления и документов, согласно перечню, предусмотренному пунктом 8. настоящего Регламента.

 

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.);

- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской федерации»

 

8. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги

8.1.Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы:

1)                паспорт гражданина Российской Федерации (в случае предоставления заявления уполномоченным лицом, к заявлению прилагается документ, подтверждающий его полномочия и документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица);

2)                 правоустанавливающие документы на земельный участок.

8.2. Не допускается требовать для предоставления муниципальной услуги документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациям, указанные в подпункте 2 настоящего пункта.

8.3. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в настоящем пункте, обязаны направить в орган, осуществляющий согласование, запрошенные таким органом документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.

8.4.Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), контактный телефон написаны полностью;

3) наличие подписи заявителя;

4) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;

5) документы не исполнены карандашом.

 

9. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

9.1. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) предоставление документов, ненадлежащим лицом;

2) предоставление документов не соответствующих перечню, указанному в пункте 8. настоящего Регламента;

2) нарушение требований к оформлению документов, указанных в подпункте 8.4. настоящего Регламента.

 

10. Перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении муниципальной услуги

10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- не представлены документы согласно перечню указанному в пункте 8 настоящего Регламента;

- с просьбой о предоставлении муниципальной услуги обратился гражданин, признанный судом недееспособным, либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

- земельный участок расположен на территории иного муниципального образования.

 

10.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.

 

11. Порядок, размер и основания взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

11.1. Муниципальная услуга исполняется на безвозмездной основе.

 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата таких услуг

12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов  составляет 10 минут.

12.2. Максимальное время ожидания в очереди получении документов составляет 10 минут.

 

13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

13.1. Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации обращений юридических или физических лиц в соответствии с правилами делопроизводства в день поступления и передается на исполнение Специалисту.

13.2. Специалист регистрирует письменно в журнале учета заявок муниципальной услуги следующую информацию:

- Дата обращения;

- Ф.И.О. обратившегося за схемой, место жительства, место регистрации контактный телефон;

- Копии представленных документов;

- Дата выдачи обзорного плана.

Обработка сведений, содержащих персональные данные граждан, должна быть осуществлена в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2007 № 152-ФЗ  « О персональных данных ».

 

14. Требования к помещениям в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги

14.1. Места ожидания предоставления муниципальной услуги в администрации оборудуются стульями, скамьями, местом для оформления документов (стол, место для сидения, ручка) (расположено в холле ).

14.2. Помещения для приема должны быть  обеспечены:

- средствами пожаротушения;

- табличками с указанием номера кабинета,  наименования соответствующего структурного подразделения, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего приём;

- рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано телефоном, мебелью, набором оргтехники, канцелярскими принадлежностями позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги в полном объёме.

14.3. На стендах, расположенных в администрации размещается следующая визуальная информация:

- месторасположение, график режима работы, номера телефонов, адрес электронной почты администрации;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- бланк заявления;

- основания для отказа

 

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- получение различным способами информации о предоставлении муниципальной услуги;

- сокращение времени ожидания при обращении лично;

- оказание услуги бесплатно.

15.2. Показателями качества являются:

- соответствие оказываемой услуги требованиям Регламента;

- соблюдение сроков предоставления услуги.

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

 

16. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

16.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение обращения заявителя;

- оформление обзорного плана земельного участка в границах населённого пункта Большелуцкого сельского поселения, подписание обзорного плана главой администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»;

- выдача результата предоставления муниципальной услуги.

 

17. Прием и регистрация заявления

17.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в администрацию.

17.2. Заявление подается в Администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение» заявителем на имя Главы Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение») с приложением комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Регламента.

17.3.    Заявление регистрируется в Журнале регистрации обращений юридических или физических лиц в соответствии с правилами делопроизводства.

17.4.    Делопроизводитель проверяет:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (полномочия его представителя);

- правильность заполнения заявления;

- комплектность прилагаемых к заявлению документов;

- сверяет подлинники и копии документов.

17.5.    При отсутствии необходимых документов делопроизводитель устно уведомляет заявителя о наличии обстоятельств, способствующих отказу в приёме документов, объясняет содержание выявленных недостатков, меры по их устранению и возвращает документы заявителю. Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

17.6.    Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

17.7.    Срок выполнения административной процедуры 1 день со дня поступления заявления в Администрацию.

 

  1. 18.        Рассмотрение обращения заявителя

18.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформления результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.

18.2. Специалист при получения заявления с документами:

1) устанавливает предмет обращения;

2) проверяет наличие приложенных документов, перечисленных в пункте 8. настоящего Регламента;

3) устанавливает полномочия администрации по рассмотрению обращения заявителя;

4) при отсутствии документов, указанных в части 2) подпункта 8.1. пункта 8. настоящего Регламента, направляет запросы о предоставлении документов в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия;

5) в случае получения недостающих документов в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия, при отсутствии оснований, указанных в пункте 9. настоящего Регламента готовит обзорный план земельного участка в границах населенного пункта МО «Большелуцкое сельское поселение» на бумажном носителе и направляет на подписание главе администрации.

7) в случае наличия одного из обстоятельств, указанных в пункте 9. настоящего Регламента, готовит Уведомление об отказе с указанием причин отказа.

18.3. Результатом административной процедуры является подписание главой администрации обзорный план земельного участка или Уведомления об отказе.

18.4. Срок выполнения административной процедуры не более 7 дней со дня регистрации заявления в администрации.

 

  1. 19.        Выдача результата предоставления муниципальной услуги

19.1. Основанием для начала процедуры выдача результата муниципальной услуги является подписанный главой администрации обзорный план земельного участка или Уведомление об отказе.

19.2. Специалист после подписания главой администрации обзорного плана земельного участка (либо Уведомления об отказе) оповещает по телефону заявителя о возможности получения документов.

19.3. Выдача обзорного плана земельного участка (либо Уведомления об отказе) производится специалистом в кабинете №12 администрации лично Заявителю (уполномоченному лицу) под роспись, которая делается в журнале учета заявок муниципальной услуги.

19.4. В случае неполучения или невозможности личного получения документы направляются в указанный Заявителем адрес почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

19.5. Результатом административной процедуры является направление Заявителю Постановления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение с Уведомлением о переводе или Уведомление об отказе.

19.6. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 дней.

 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

 

20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента.

20.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятие в ходе ее предоставления решений осуществляет глава администрации.

 

21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

21.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

21.2. Проверки могут быть плановыми (на основании планов работы администрации), либо внеплановыми (проводимыми в том числе по жалобам на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги).

21.3. Проведение проверки осуществляется на основании распоряжения администрации, в котором указываются должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, сроки проверки и иная информация, необходимая для проведения проверки.

 

22. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие) принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

22.1. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области

 

23. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций

23.1. Гражданин, объединение или организация вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

После проведения проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней обратившемуся направляется информация о результатах проверки по обращению.

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

 

24. Общие положения

24.1.Заявители имеют право на обращение в досудебном порядке с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

24.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Регламента (далее – обращение).

24.3.Жалоба (претензия) подается в администрацию путем устного обращения, в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме.

Жалоба (претензия) должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – для физического лица, полное наименование заявителя – для юридического лица;

- почтовый адрес заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. К жалобе могут быть приложены документы (или копии), подтверждающие доводы заявителя;

- личную подпись заявителя и дату подачи жалобы.

24.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

24.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

24.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 24.5. настоящего Регламента.

24.7. Если в обращении не указаны фамилия или наименование заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение (при возможности прочтения фамилии (наименовании) и почтового адреса).

24.8. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

24.9. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю два и более раз (многократно) давались письменные ответы по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

24.10. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

24.11. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия)  должностных лиц,  глава администрации принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратур.

24.12. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные (в пределах компетенции) в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов.

24.13. Решения, действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в суде в сроки и порядке, предусмотренном гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством.

 

 

Приложение №1

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Подготовка и выдача обзорных планов

земельных участков в границах  населённых пунктов

МО «Большелуцкое сельское поселение»»,

утвержденному  постановлением администрации

от 15.01.2013 года №5

 

 

Блок-схема

 

                                      

Прием и регистрация заявления

 

         

Рассмотрение представленных документов и принятие решения

 

Да

 

Нет

 

Оформление обзорного плана земельного участка в границах населённого пункта Большелуцкого сельского поселения, подписание обзорного плана главой администрации

 

Уведомление об отказе в выдаче обзорного плана с указанием причин отказа

 

                                                                       

Выдача или направление обзорного плана заявителю

 

 

Вручение или направление уведомления заявителю

№ 50 от 23.04.2013

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от

23.04.2013

50

 

Об утверждении Порядка исполнения

бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета

МО «Большелуцкое сельское поселение

 

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 21.09.2012 г. № 171

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок Порядка исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение».

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Г.В. Зуйкова

 

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 23 апреля 2013  № 50

 

ПОРЯДОК

 исполнения бюджета по расходам и источникам

финансирования дефицита бюджета

 

1. Общие положения

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе  в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», утвержденным Решением  Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 21.09.2012г. № 171 и устанавливает правила исполнения бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – бюджет) по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

1.2. Организация исполнения бюджета осуществляется администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее Администрация).

1.3. Исполнение бюджета по расходам осуществляется главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета,  получателями средств бюджета (далее бюджетополучатели), не подведомственными главным распорядителям средств бюджета, на основе единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом по расходам. 

1.4.   Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета  в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом по источникам финансирования дефицита бюджета.

1.5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета  осуществляется органами  Федерального казначейства в порядке, установленным Федеральным казначейством.

1.6. Учет кассовых операций со средствами бюджета осуществляется на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области главным распорядителям (распорядителям), бюджетополучателям, главным администраторам (администраторам)  источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с Соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – Соглашение).

1.7. Информационный обмен между главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, бюджетополучателями, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета и Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области при исполнении бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется в электронном виде в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области и Администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – Регламент).

1.8. Бюджет по расходам  и источникам финансирования дефицита бюджета исполняется в пределах имеющегося свободного остатка средств на едином счете бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение».

 

2. Исполнение бюджета по расходам

 

2.1. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:

- принятие бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета;

- подтверждение денежных обязательств;

- санкционирование оплаты денежных обязательств;

- подтверждение исполнения денежных обязательств.

2.2. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется главными распорядителями (распорядителями), бюджетополучателями в пределах, доведенных до них, лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.3. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам осуществляется главными распорядителями (распорядителями), бюджетополучателями в пределах, доведенных до них, бюджетных ассигнований.

 

3. Исполнение бюджета по источникам финансирования

 дефицита бюджета

 

3.1. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета предусматривает:

- зачисление на единый счет поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета;

- принятие бюджетных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета;

- подтверждение денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета;

- санкционирование оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета;

- подтверждение исполнения денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета.

3.2. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со  сводной бюджетной росписью.

3.3 Оплата денежных обязательств по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в пределах, доведенных до них, бюджетных ассигнований.

 

4. Принятие бюджетных обязательств

 

4.1. Главные распорядители (распорядители), бюджетополучатели, главные администраторы (администраторы)  источников финансирования дефицита бюджета принимают бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с муниципальными правовыми актами и соглашениями.

4.2. К бюджетным обязательствам, принимаемым в соответствии с муниципальными правовыми актами и соглашениями, в частности относятся обязательства по:

- предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными  учреждениями, в форме взносов в уставные фонды (капиталы) юридических лиц;

- предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- осуществлению платежей, взносов, безвозмездных перечислений в рамках исполнения договоров (соглашений);

- обслуживанию муниципального долга;

- исполнению судебных решений.

4.3. Принятие бюджетных обязательств главными распорядителями (распорядителями), бюджетополучателями  осуществляется в пределах, доведенных до них, лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году и  с учетом принятых и неисполненных обязательств.

         4.4. Заключение главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета договоров (соглашений), подлежащих исполнению за счет средств источников финансирования дефицита бюджета, в том числе кредитных договоров, договоров о предоставлении бюджетных кредитов, договоров о предоставлении муниципальных гарантий МО «Большелуцкое сельское поселение» с правом регрессного требования, производятся в пределах, доведенных до них, бюджетных ассигнований в текущем финансовом году. 

 

5. Подтверждение денежных обязательств

 

5.1. Подтверждение денежных обязательств заключается в подтверждении главными распорядителями (распорядителями), бюджетополучателями и главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета обязанности оплатить за счет средств бюджета принятые денежные обязательства.

5.2. Главные распорядители (распорядители), бюджетополучатели, главные администраторы (администраторы)  источников финансирования дефицита бюджета подтверждают обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами путем формирования расходного расписания  и заявки на кассовый расход.

 5.3. Расходное расписание и заявка на кассовый расход формируются в автоматизированной системе «1С» в соответствии с требованиями  Федерального казначейства  и проходят контроль в автоматизированной системе «1С» на наличие  свободного остатка кассового плана по расходам на соответствующий период. 

5.4. Расходное расписание и заявки, прошедшие контроль в автоматизированной системе «1С», подписываются электронно-цифровыми подписями руководителя и главного бухгалтера администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» или иными уполномоченными лицами и передаются в Управление Федерального казначейства по Ленинградской области  (участок № 7) по каналам электронной связи в порядке, установленном Соглашением.

5.5. При отсутствии технической возможности передачи заявок по каналам электронной связи, заявки представляются  в Управление Федерального казначейства (участок № 7) на бумажном носителе с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Федеральным казначейством.

5.5. Одновременно с платежными документами для подтверждения возникновения денежного обязательства по оплате муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в Управление федерального казначейства  по Ленинградской области (участок № 7) представляются следующие сканированные документы: муниципальный контракт (договор),  акт выполненных работ, накладная, счет-фактура.

 

6. Санкционирование оплаты денежных обязательств

 

6.1. Санкционирование оплаты   денежных обязательств главных распорядителей (распорядителей), бюджетополучателей и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита, лицевые счета которых открыты в Управлении федерального казначейства Ленинградской области, осуществляется в порядке, установленном органами Управления федерального казначейства Ленинградской области, а так же с учетом Соглашения.

         6.2. Полномочия по санкционированию  оплаты   денежных обязательств получателей средств бюджета МО Большелуцкое сельское поселение» переданы Управлению Федерального казначейства по Ленинградской области (Участок № 7) Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 23.12.2009 г. № 202 «О переходе на самостоятельное формирование, утверждение и исполнение бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» и контроль за его исполнением».

           6.3. Управления Федерального казначейства по Ленинградской области (Участок № 7) в порядке санкционирования оплаты денежных обязательств в течение двух рабочих дней, включая день поступления заявки, осуществляет проверку поступивших заявок, в том числе на:

- соответствие назначения платежа, указанного в заявке, первичным документам, приложенным к заявке и служащим основанием для расхода средств бюджета;

- правильность и полноту реквизитов, указанных в заявке и необходимых для формирования расчетных документов;

- соответствие подписей и оттиска печати в заявках образцам в карточке образцов подписей и оттиска печатей главных распорядителей (распорядителей), бюджетополучателей и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита (в случае предоставления заявок на бумажном носителе;

- соответствие кодов бюджетной классификации, указанных в заявке, экономическому содержанию кода операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с указаниями Министерства Финансов России по применению бюджетной классификации Российской Федерации на текущий финансовый год.

         6.4.По окончании контрольных  процедур заявка принимается Управлением Федерального казначейства  по Ленинградской области к исполнению и ей присваивается уникальный номер.

 

7. Подтверждение исполнения денежных обязательств

 

7.1. Подтверждение исполнения денежных обязательств по расходам  бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется на основании документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых Управлением Федерального казначейства по Ленинградской области главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета, бюджетополучателям, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с Соглашением и  Регламентом.

 

 

 

№ 51 от 06.05.2013г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от

    06.05.2013г.   

 

№ 51

 

О прекращении отопительного сезона 2012- 2013 г.г.

объектов социального, культурно-бытового,

жилищного и прочего назначения на территории

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

         В связи с  установлением среднесуточной температуры воздуха +8оС, руководствуясь п.4 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация

 

Постановляет:

 

  1. Открытому акционерному обществу «ЛОТЭК» и Обществу с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» с 06.05.2013 года перейти на периодическое протапливание зданий.
  2. Открытому акционерному обществу «ЛОТЭК» и Обществу с ограниченной ответственностью «Коммун Энерго» с 08.05.2013 года прекратить отопление объектов социального, культурно-бытового, жилищного и прочего назначения на территории МО «Большелуцкое сельское поселение».
  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
  4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дмитренко Игоря Анатольевича, заведующего сектором по жилищно-коммунальной инфраструктуре, энергетике, муниципальному имуществу, ГО и ЧС.

 

 

 

Глава администрации                                                                   Г.В. Зуйкова

 

 

Исп. Дмитренко И.А.

№ 6 От 15 января 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 15 января 2013 года  № 6

 

Об утверждении Административного

регламента предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального строительства»

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.09.2011 № 121 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО «Большелуцкое сельское поселение»», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее постановление на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

 

 

Глава администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»                          Г.В. Зуйкова

 

 

 

 

 

 

Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

от 15.01.2013 г. №6

(Приложение)

 

Административный регламент

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

 

  1. I.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация) муниципальной   услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов,  упорядочения административных процедур и административных действий, предоставления муниципальной предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга). Административный регламент предусматривает оптимизацию (повышение качества) выполняемых административных процедур, устанавливает состав, последовательность, и сроки их выполнения, требования к порядку их проведения.

 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются исполнительные органы государственной власти и подведомственные им государственные (муниципальные) учреждения, физические или юридические лица, являющиеся собственниками, арендаторами земельных участков, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и заинтересованные в получении разрешения на строительство, а также их уполномоченные в установленном порядке представители  (далее – Заявитель).

 

1.3. Информация  по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления,  заинтересованными лицами может быть получена:

-       в администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» по адресу: пос. Кингисеппский,  д.21;

-       по  телефонам (факсам) администрации: (81375) 69-494; (81375) 2-45-40;

-       по электронной почте администрации: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

-       на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» www. bolchelutsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

График работы администрации:

Понедельник-Четверг – 8.30 – 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30), пятница – 8.30 – 15.30 (перерыв с 12.30 до 13.30), суббота и воскресение - выходной

2) Муниципальная услуга исполняется уполномоченным представителем Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» на осуществление градостроительной деятельности (далее – уполномоченный представитель) по адресу: 188451, Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21, каб.№12

Понедельник с 8.30 до 16.30 (перерыв с 12.30 до 13.30)

Телефон: 8(81375) 69-636.

 

1.4. Информация может быть предоставлена:

-       в устной форме - по адресу администрации в приемные дни (понедельник) с 10 до 16 часов, по  телефонам, указанным  в пункте 2.4 части 1 настоящего Административного регламента;

-       письменно - путем направления почтового отправления по адресу администрации, указанному в п.1.3 настоящего Административного регламента;

-       по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте п.1.3 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

 

1.5. Информирование (консультирование) проводится по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе:

-       установления права Заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;

-       перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-       источника получения документов, необходимых для предоставления услуги;

-       времени приема Заявителей и выдачи градостроительных планов земельных участков;

-       оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-       сроков предоставления муниципальной услуги;

-       порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.

-        

1.6. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:

-       достоверность предоставляемой информации;

-       четкость и полнота  изложении информации;

-       доступность получения информации;

-       оперативность предоставления информации.

 

1.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченный представитель  подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

 

1.8. В электронном виде муниципальная услуга предоставляется через портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области.

 

1.9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее – муниципальная услуга).

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).

 

2.3. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, уполномоченным на осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» (далее – уполномоченный представитель).

 

2.4. Конечный результат предоставления муниципальной услуги -  получение заявителем права осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

 

2.5. Предоставление муниципальной  услуги заканчивается следующими юридическими фактами:

-       выдача застройщикам, осуществляющим строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, разрешения на строительство;

-       продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

-       отмена выданного разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;

-       отказ в выдаче разрешения на строительство;

-       выдача дубликата разрешения на строительство.

 

2.6. Условия и сроки предоставления государственной услуги

-       Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления застройщика о выдаче разрешения на строительства объекта капитального строительства;

-       Продолжительность приема у уполномоченного представителя  администрации  не должна превышать 20 минут;

-       Продолжительность ожидания в очереди  не должна превышать 30 минут

-       Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется  в пределах срока ее предоставления, срок направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов - не более трех рабочих дней со дня истечения срока предоставления муниципальной услуги.

 

2.7.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

-       Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года;

-       Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" («Российская газета», № 95, 05 мая 2006 года);

-       Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 года, № 40, статья 3822);

-       Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года N 698 "О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" («Собрание законодательства РФ», 28 ноября 2005 года, № 48, статья 5047);

-       Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 46, 13 ноября 2006 года).

 

2.8.  Получение разрешения на строительство не требуется в случае:

-       строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

-       строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);

-       строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

-       изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

-       капитального ремонта объектов капитального строительства;

-       иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.

 

2.9.  Документы, необходимые для получения разрешения на строительство

2.9.1.  Заявление о выдаче разрешения на строительство по форме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);

2.9.2.  Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.9.3.  Градостроительный план земельного участка, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,  проект планировки территории и проект межевания территории, (до 31.12.2013 г. – возможно предоставление градостроительного плана земельного участка);

2.9.4.  Материалы, содержащиеся в проектной документации (на бумажном носителе и дополнительно в электронном виде на CD-диске):

-         пояснительная записка;

-         схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

-         схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

-         схемы, отображающие архитектурные решения;

-         сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

-         проект организации строительства объекта капитального строительства;

-         проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;

-         Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (не требуется для объектов, не подлежащих государственной экспертизе в соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ);

2.9.5.  Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение).

2.9.6.  Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

К заявлению может прилагаться заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником или надлежащим образом заверенной копией.

 

2.10. В целях строительства, реконструкции  объекта индивидуального жилищного строительства  застройщик (уполномоченный представитель) направляет в Администрацию заявление о выдаче разрешения на строительство по форме (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).

Документы, необходимые для получения разрешения на строительство:

2.10.1.                    Заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по форме (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту),

2.10.2.                    правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.10.3.                    градостроительный план земельного участка;

2.10.4.                    схема  планировочной  организации    земельного    участка  с   обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.10.5.                     Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение);

2.10.6.                    Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.

 

2.11. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах  2.9.1 – 2.9.3, 2.9.5  и 2.10.2, 2.10.3, 2.10.5, 2.15.2  части 2 настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не  представил указанные документы самостоятельно.

 

2.12. Документы, указанные в пунктах 2.9, 2.10   и 2.15 части 2 настоящего Административного регламента,  направляются заявителем самостоятельно, если  указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 

2.13. Основаниями для отказа в выдаче (продлении) разрешения на строительство являются:

-       отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, перечисленных в п.п. 2.9.,  2.10  и 2.15  части 2 настоящего Административного регламента;

-       несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;

-       несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

 

2.14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.

 

2.15.  Для продления  срока действия разрешения на строительство заявителем предоставляются:

2.15.1.                    заявление о продлении срока действия разрешения на строительство по форме (Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту), поданное не менее чем за 60 дней до истечении срока действия разрешения;

2.15.2.                    два подлинных  экземпляра выданного разрешения на строительство, срок действия которого необходимо продлить;

2.15.3.                    правоустанавливающие документы на земельный участок;

2.15.4.                    проект организации строительства с утвержденными застройщиком или заказчиком с изменениями срока окончания строительства.

 

Администрация отказывает в продлении срока действия разрешения на строительство в случае, если строительство или реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления.

 

2.16. Документы, указанные в пунктах 2.9, 2.10  и 2.15 части 2 настоящего Административного регламента, представляются в Администрацию непосредственно заявителями или направляются почтовым отправлением.

 

2.17. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган местного самоуправления сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктом 2.10  настоящего Административного регламента или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 

2.18. Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается.

 

2.19. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,  места ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности.

На стендах, расположенных в администрации размещается следующая информация:

- месторасположение, график режима работы, номера телефонов, адрес электронной почты администрации;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- бланки заявлений;

- основания для отказа.

 

2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

-        отсутствие заявителей, время ожидания которых в очереди, превышает срок, установленный настоящим Административным регламентом;

-        отсутствие фактов нарушения установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур (административных действий);

-        отсутствие решений (действий) Администрации (должностных лиц Администрации), принятых (совершенных) в ходе предоставления муниципальной услуги, отмененных (признанных недействительными) по результатами обжалования.

2.21. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя административные процедуры:

-       прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство;

-       проверка наличия документов, представленных для получения разрешения на строительство;

-       рассмотрение документов, представленных для получения разрешения на строительство;

-       прием и регистрация заявления о продлении срока действия разрешения на строительство;

-       рассмотрение документов, представленных для продления срока действия разрешения на строительство;

-       отмена разрешения на строительство.

-       передача заявителю (уполномоченному представителю), документов, подготовленных на основании рассмотрения заявления и документов, приложенных к заявлению, 

 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО:

3.2. Основанием для начала представления муниципальной услуги является поступление в Администрацию заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство.

-       Заявление по форме (Приложение № 1 или № 2 к настоящему Административному регламенту) о выдаче разрешения на строительство подается застройщиком (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением в адрес Администрации. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

-       Заявление о выдаче разрешения на строительство  принимается от застройщика (уполномоченного представителя) специалистом - делопроизводителем Администрации, в тот же день регистрируется и передается главе Администрации либо заместителю главы Администрации. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и прилагаемых к нему документов лицу, уполномоченному на их рассмотрение не позднее следующего дня после регистрации заявления.

 

3.3. Уполномоченный представитель осуществляет проверку наличия  документов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 части 2  настоящего Административного регламента. Результатом выполнения административной процедуры являются:

-       принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;

-       выполнение административной процедуры по рассмотрению документов представленных для получения разрешения на строительство.

 

3.3.1. В случае отсутствия полного перечня документов,  указанных в пунктах 2.9 и 2.10 части 2 настоящего Административного регламента, уполномоченный представитель готовит проект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство по форме (Приложение  № 4 к настоящему Административному регламенту) с указанием причин отказа.

Проект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство  вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами представляется для подписания главе администрации или его заместителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Глава Администрации или его заместитель не позднее следующего рабочего дня  после получения представленного проекта подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.

 

3.3.2. При наличии всех документов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 части 2 настоящего Административного регламента уполномоченный представитель проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства,  требованиям градостроительного плана земельного участка, либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проектам  планировки и межевания территории, а также красным линиям. В случае получения заявителем разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Рассмотрение документов осуществляется уполномоченным представителем в течение восьми рабочих дней со дня регистрации заявления

3.3.3.  Результатом выполнения административной процедуры является:

-       выдача разрешения на строительство;

-       принятие решения об отказе в выдаче разрешения на строительство,  проект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами представляется специалистом для подписания главе Администрации или его заместителю не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги. Глава администрации  или его заместитель не позднее срока предоставления муниципальной  услуги подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на строительство.

Датой отказа в выдаче разрешения на строительство является дата регистрации решения об отказе в выдаче разрешения на строительство.

Подписанное решение об отказе в выдаче разрешения на строительство вручается заявителю под росписьне позднее срока предоставления муниципальной услуги.

 

3.4. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство  уполномоченный представитель готовит проект разрешения на строительство по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). Форма разрешения на строительство заполняется в порядке, установленном Инструкцией о порядке заполнения формы разрешения на строительство, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 года № 120.

-       Разрешение на строительство вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами представляется для подписания главе Администрации или его заместителю не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги.

-       Глава администрации или его заместитель не позднее срока предоставления муниципальной подписывает разрешение на строительство.

-       Сведения о выданном разрешении на строительство вносятся уполномоченным представителем в журнал установленной формы (Приложение № 9 к Административному регламенту) по учету выданных разрешений на строительство и в электронную базу данных учета выданных разрешений на строительство. Номер выдаваемому разрешению на строительство присваивается одновременно с его регистрацией вжурнале.

-       Разрешение на строительство оформляется  в  трех экземпляров: два экземпляра выдаются  застройщику, один экземпляр хранится в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение».

-       Датой выдачи разрешения на строительство является дата его регистрации в журналевыданных разрешений на строительство.

-       Подписанное разрешение на строительство вручается заявителю под роспись не позднее срока предоставления муниципальной услуги.

 

3.5. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с заявлением застройщика на отдельные этапы строительства, реконструкции.

 

3.6. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома  выдается сроком на десять лет.

 

3.7. Копия разрешения на строительство в течение трех дней со дня его выдачи направляется уполномоченным представителем в Комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

 

3.8. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев:

-       принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

-       отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;

-       расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;

-       прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-        в случае отказа застройщика от строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

-       по решению суда.

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО:

3.9. Основанием для начала административной процедуры продления срока действия разрешения на строительство является поступление в Администрацию указанных в пункте п.2.15 части 2 настоящего Административного регламента необходимых документов. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является делопроизводитель администрации.

-       Прием и регистрация заявления о продлении срока действия разрешения на строительство осуществляются в сроки и в порядке, установленные пунктом 3.2. части 3 настоящего Административного регламента.

-       Рассмотрение документов, представленных для продления срока действия разрешения на строительство, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

-       В ходе выполнения административного действия проводится проверка представленных документов и установление факта начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также  даты начала строительства.

 

3.10.Результатом выполнения административной процедуры являются:

-       принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство;

-       продление срока действия разрешения на строительство.

 

3.11. При выявлении факта отсутствия начала строительства объекта  не менее чем за 60 дней до окончания срока действия разрешения на строительство, уполномоченный представитель готовит проект решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство по форме (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) с указанием причин отказа.

-       проект решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами представляется для подписания главе Администрации или его заместителю в течении 5-ти рабочих дней с момента регистрации заявления на продление срока действия разрешения на строительство.

-       глава Администрации или его заместитель не позднее следующего рабочего дня после представления ему проекта подписывает решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.

-       подписанное решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство вручается заявителю под роспись.

 

3.12. При отсутствии оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство, указанных в пункте 2.15 части 2  настоящего Административного регламента, уполномоченный представитель  в течении 5-ти рабочих дней, представляет полученные документы главе  Администрации или его заместителю для продления срока действия разрешения на строительство.

-       продление срока действия разрешения на строительство осуществляется путем заполнения строки «Действие настоящего разрешения продлено» формы разрешения на строительство с указанием должности, фамилии, инициалов лица, продлившего срок действия разрешения на строительство, даты, до которой продлен срок его действия, даты принятия решения о продлении этого срока.

-       указанные сведения вносятся в экземпляры разрешений на строительство, представленные заявителем, а также в экземпляр разрешения на строительство, хранящийся в Администрации.

-       два экземпляра продленного разрешения на строительство вручаются заявителю под роспись.

-       информация о продлении срока действия разрешения на строительство  вносится в журнал регистрации разрешений на строительство и в электронную базу выданных разрешений на строительство в день принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство.

-       в течение трех рабочих дней со дня принятия решения информация о продлении срока действия разрешения на строительство передается в Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ (ОТМЕНА)  РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО:

3.13. Сведения об обстоятельствах, являющихся основанием для начала административной процедуры, могут содержаться в документах, полученных Администрацией из органов государственной власти, органов местного самоуправления, от граждан и юридических лиц, а также в документах, полученных (составленных) должностными лицами Администрации при исполнении служебных обязанностей по осуществлению иных полномочий;

 

3.14. Действия выданного разрешения на строительство прекращается в случаях:

-       принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

-       отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;

-       расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;

-       прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами;

-       выявления недействительности представленных заявителем в Администрацию для получения разрешения на строительство документов либо наличие в них недостоверных сведений;

-       выявления несоответствии представленных заявителем для получения разрешения на строительство документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи лицу такого разрешения).

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры по отмене разрешения на строительство является получение Администрацией  после выдачи разрешения на строительство одного из следующих документов:

-       уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;

-       уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами;

-       предписания Комитета по государственному строительному надзору и государственной экспертизе.

 

3.16. Прием, регистрация и рассмотрение документов, содержащих сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 3.14 части 3 настоящего Административного регламента, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в пункте 3.2 части 3 настоящего Административного регламента.

 

3.17. В ходе выполнения административного действия проводится рассмотрение полученных документов и проверка содержащихся в них сведений.

 

3.18. Результатами выполнения административной процедуры являются:

-       прекращение действия (отмена) разрешения на строительство;

-       решение об отказе в прекращении действия (отмене)  разрешения на строительство.

 

3.19. Застройщику направляется официальный запрос с уведомлением о возврате 2-х экземпляров полученного разрешения на строительство; в случае не возврата застройщиком двух экземпляров разрешения на строительство в течении 10 календарных дней с момента обнаружения обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.14. и 3.15. части 3 настоящего Административного регламента, информация о недействительности выданного разрешения на строительство направляется в СМИ для опубликования.

 

3.20. Решение о прекращении действия (отмене) разрешения на строительство:

-       оформляется постановлением Администрации;

-       может быть принято до государственной регистрации права собственности застройщика на объект капитального строительства;

-       принимается в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами.

 

3.21. Сведения о прекращении (отмене) действия разрешения на строительство вносятся уполномоченным представителем в журнал регистрации разрешений на строительство и в электронную базу выданных разрешений на строительство в день принятия решения об отмене разрешения на строительство.

 

3.22. Решение (постановление Администрации) о прекращении  (отмене) действия разрешения на строительство в течение трех рабочих дней со дня его принятия вручается застройщику, которому было выдано отмененное разрешение на строительство. О принятом решении, возможности личного получения копии распоряжения, дате и времени его получения уполномоченный представитель не позднее следующего рабочего дня после принятия указанного решения сообщает застройщику по телефону или адресу электронной почты, указанным в заявлении.

 

3.23. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о прекращении (отмене) разрешения на строительство Администрация уведомляет о нем:

-       комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области;

-       Кингисеппский  отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

 

3.24. При отсутствии оснований для отмены разрешения на строительство Администрация направляет в адрес органа (лица) сообщившего сведения, послужившие основанием для начала административной процедуры, письменное сообщение о результатах рассмотрения представленных документов с обоснованием принятого решения.

 

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.

3.25.При утрате разрешения на строительство (пожар, стихийное бедствие, хищение и др.) по заявлению застройщика по форме (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту) ему выдается дубликат разрешения на строительство;

 

3.26. Выдача дубликатов разрешения на строительство объекта капитального строительства производится в течение 10 дней с момента регистрации заявления.

 

3.27. Два экземпляра дубликата разрешения на строительство вручаются заявителю под роспись.

 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.

3.28. Внесение изменений в разрешение на строительство, выданное застройщику, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента.

 

3.29. Изменения в разрешение на строительство могут быть внесены на основании заявления застройщика по форме (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту) в случаях:

-       изменения застройщика земельного участка;

-       отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта;

-       на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений.

 

3.30.    Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:

-       отсутствие в уведомлении сведений о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании, разделе земельного участка и т.д.;

-       недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка;

-       несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка.

 

3.31. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка.

 

3.32. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.

 

3.33. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с настоящим Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков.

 

3.34. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и, если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.

 

3.35. Лица, указанные в пунктах 3.31 - 3.34. настоящего Административного регламента, уведомляют Администрацию в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, об образовании земельного участка, с указанием реквизитов:

-       правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в пункте 3.31. настоящего  Административного регламента;

-       решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных пунктами 3.32. и 3.33 части 3 настоящего  Административного регламента, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

-       градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 3.33 настоящего  Административного регламента.

Одновременно с уведомлением о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного участка в Администрацию могут быть представлены копии  вышеуказанных документов.

 

3.36. В случае если документы, предусмотренные пунктом 3.35 настоящего Административного регламента, не представлены заявителем, уполномоченный представитель обязан запросить такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти.

 

3.37. В случае если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в Администрацию обязано представить лицо, указанное в пункте 3.31 настоящего  Административного регламента.

 

3.38. Если при рассмотрении документов будет установлено, что лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной услуги, не относится к получателям муниципальной  услуги, указанным в пункте 1.2 части 1  настоящего Административного регламента, уполномоченный представитель готовит проект соответствующего письменного разъяснения и представляет его для подписания главе Администрации или его заместителю. Данное разъяснение готовится, подписывается, вручается (направляется) заявителю в сроки и в порядке, установленные для подготовки, подписания, вручения (направления) и регистрации решения об отказе в выдаче разрешения на строительство.

 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляют комитет Государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения уполномоченным представителем     положений настоящего Административного регламента, иных инструкций, определяющих порядок выполнения процедуры.

 

4.3.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия и/или бездействие, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. По результатам проверок глава администрации дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной  услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заинтересованных лиц. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой администрации.

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

 

5.1. Общие положения

5.1.1.Заявители имеют право на обращение в досудебном порядке с жалобой в том числе в следующих случаях:

®                   нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

®                   нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

®                   требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

®                   отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

®                   отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

®                   затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

®                   отказ органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Регламента (далее – обращение).

5.1.3. Жалоба (претензия) подается в администрацию путем устного обращения, в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме.

Жалоба (претензия) должна содержать:

®наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

®фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя – для физического лица, полное наименование заявителя – для юридического лица;

®почтовый адрес заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), по которым должен быть направлен ответ заявителю;

®сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

®доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. К жалобе могут быть приложены документы (или копии), подтверждающие доводы заявителя;

®личную подпись заявителя и дату подачи жалобы.

5.1.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

®     удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

®отказывает в удовлетворении жалобы.

5.1.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Административного регламента.

5.1.7. Если в обращении не указаны фамилия или наименование заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается лицу, направившему обращение (при возможности прочтения фамилии (наименовании) и почтового адреса).

5.1.8. Должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.1.9. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю два и более раз (многократно) давались письменные ответы по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.1.10. Обращения, содержащие обжалование действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.1.11. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия)  должностных лиц,  глава администрации принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратур.

5.1.12. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные (в пределах компетенции) в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу всех поставленных в обращении вопросов.

5.1.13. Решения, действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в суде в сроки и порядке, предусмотренном гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)

(оформляется на бланке организации)

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство

 

(фамилия. имя. отчество - для граждан)

 

(полное наименование организации – для юридических лиц

 

его почтовый индекс и адрес)

 

(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИКУ)

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) в:

(нужное указать)

полном объеме, по отдельным этапам

 

наименование объекта

(Указать наименование объекта с его технико-экономическими показателями: площадь застройки, площадь здания, строительный объем, количество квартир, этажность и другое)

на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

 

площадью                    кв.м., с кадастровым номером

сроком на                                       месяцев

при этом сообщаю:

строительство будет осуществляться на основании

                                                      от «     »                               20     г. №     

Право на пользование землей закреплено

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)

                                                         от «     »                                    г. №        

Градостроительный план земельного участка № RU 47507301-00…..

утвержден

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Проектная документация на строительство  объекта разработана

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя

 

номер телефона, банковские реквизиты ,р/с, к/с, БИК)

 

имеющей  право на выполнение проектных работ, закрепленное,

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей))

 

№                                                                        от «     »                               20     г.

 положительное заключение государственной экспертизы

(Наименование уполномоченного органа экспертизы)

получено за №                                                   от «     »                               20     г.

Проектная документация утверждена

(наименование документа и уполномоченной организации его выдавшей)

 

за   №                                       от «     »                              20     г.

Одновременно ставлю Вас в известность, что:

а) финансирование строительства застройщиком будет осуществляться

 

(источник финансирования)

б) работы будут производится подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с

договором   от  «      »                                 №

 

(наименование организации, ИНН, местонахождения, Ф.И.О. руководителя, банковские реквизиты: наименование банка р/с, к/с, БИКУ)

право выполнения строительно-монтажных работ закреплено

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

                                                            №             от «      »                    20    г.

производителем  работ приказом от «        »                     г.                 №

назначен

( должность, Ф.И.О.)

имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве                    ________лет.

а) функции заказчика в соответствии с договором от «     »                     г.  №

будет осуществлять

(наименование организации, ИНН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя, телефон,

банковские реквизиты: наименование банка, р/с, к/с, БИКУ

Лицом, ответственным за строительный контроль, приказом от «     »           

№ назначен

(должность, Ф.И.О., телефон)

Имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве                    ____лет.

При этом сообщаю краткие проектные характеристики объекта:

 

п/п

Наименование показателя

Единицы

измерения

 

1.

Общая площадь объекта

м2

 

2.

Площадь земельного участка

тыс. м2

 

3.

Количество этажей и/или высота здания, строения, сооружения

 

 

4.

Строительный объем, в том числе подземной части

м3

 

5.

Количество мест, вместимость, мощность, производи­тельность

 

 

6.

Количество очередей (пусковых комплексов)

 

 

7.

Сметная стоимость объекта капитального строитель­ства по утвержденной в установленном порядке про­ектной сметной документации при строительстве, ре­конструкции, капитальном ремонте за счет средств соответствующих бюджетов

тысяч

рублей

 

8.

Удельная стоимость 1 кв. м площади при строительст­ве, реконструкции, капитальном ремонте за счет средств соответствующих бюджетов

тысяч

рублей

 

9.

Общая протяженность линейного объекта

км

 

10.

Мощность линейного объекта

 

 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение» в недельный срок со дня таких изменений.

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи (приложение 1).

Интересы застройщика в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» уполномочен представлять:

 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности №

 

от

 

 

 

(реквизиты доверенности)

 

 

 

 

 

 

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

                 

 

Застройщик

(должность)                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                             (дата)                                                             

М.П.                   

 

 

 

 

Приложение 1

к заявлению о выдаче

разрешения на строительство

ОПИСЬ

документов, представленных в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение» для получения разрешения на строительство

 

Наименование документа

 

Документы представлены

на бумажных
носителях

на электронных
носителях

кол-во

экземпля­ров

кол-во

листов

в одном
экзем­пляре

Наименование

файла

1

2

3

4

5

1.

Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, да­та, номер, срок действия)

1.1

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

1.3

 

 

 

 

2.

Градостроительный план земельного участка, для линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории

(ненужное зачеркнуть)

 

 

 

3.

Материалы, содержащиеся в проектной документации:

3.1

Пояснительная записка

 

 

 

3.2.

Схема планировочной организации зе­мельного участка,

Проект полосы отвода (для линейного объекта)

(ненужное зачеркнуть)

 

 

 

3.3

Схемы, отображающие архитектурные решения

 

 

 

3.4

Сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения

 

 

 

3.5

Проект организации строительства

 

 

 

3.6

Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов

 

 

 

4.

Положительное заключение государст­венной экспертизы проектной документации

 

 

 

5.

Положительное заключение государст­венной экологической экспертизы проектной документации

 

 

 

6.

Разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции

 

 

 

7.

Согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта

 

 

 

8.

Иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации (указать наименование)

8.1

 

 

 

 

8.2

 

 

 

 

8.3

 

 

 

 

8.4

 

 

 

 

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Сведения об электронном носителе

9.1

Наименование носителя

 

 

 

9.2

Количество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Должностное лицо, уполномоченное выдавать разрешения на строительство

 

          (фамилия. имя. отчество застройщика)

 

(паспортные данные

 

почтовый индекс и адрес,  телефон)

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу:

(город, район, улица, номер участка)

 

 

Основные показатели: площадь участка –м2., площадь застройки –м2.

(указать площадь участка,  площадь застройки, площадь здания, строительный объем,  этажность и другое)

Этажность -

 

при этом сообщаю строительство будет осуществляться подрядным (хозяйственным)

 способом в соответствии с договором  от «     »                               20     г. №

наименование организации, выполняющей подрядные работы, ИНН, юридический  и  почтовый  адреса, Ф.И.О. руководителя

 

 

С главой 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Ответственность за нарушение законодательства  о градостроительной деятельности» ознакомлен  

К настоящему заявлению прилагаю документы согласно описи (приложение 1).

 

 

Застройщик

 

 

 

 

               (подпись)

 

(фамилия, имя, отчество)

 

(дата)

Приложение 1

к заявлению о выдаче

разрешения на строительство

ОПИСЬ

документов, представленных

в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»

для получения разрешения на строительство

 

№ п/п

Наименование документа

Документы представлены

на бумажном носителе

на электронном носителе

Кол-во экземпляров

Кол-во листов

Наименование файла

1.

Правоустанавливающие документы на земельный участок (вид документа, дата, номер, срок действия)

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

2.

Градостроительный план земельного участка

 

 

 

3.

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

 

 

 

4.

Иной документ в соответствии с законодательством Российской Феде­рации (указать наименование)

4.1.

 

 

 

 

5.

Сведения об электронном носителе

5.1.

Наименование носителя

CD-R

 

 

5.2.

Количество

 

 

 

 

 

Застройщик

 

 

 

 

               (подпись)

 

(фамилия, имя, отчество)

 

(дата)

 

 

 Приложение № 3

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

Форма заявления о продлении

срока действия разрешения на строительство

(оформляется на бланке застройщика)

 

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

Застройщик

/наименование юридического лица, (физического лица);

 

ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя; телефон;

 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу продлить  разрешение  на  строительство  (реконструкцию) от «       »                                _______г. 

№ RU47507301-                срок действия которого установлен до  «       »                              _______г. 

Наименование объекта

указать наименование объекта

Этап строительства

                                      указывается в случае выделения этапа строительства)

 

На земельном участке по адресу:

/город, район, улица, номер участка/

 

Площадью                                        кв.м., кадастровый номер

Принадлежащем на праве

В связи с тем, что

причины невыполнения условия об окончании срока строительства объекта капитального строительства

 

 

 

 

 

Состояние объекта:

Виды работ

Процент выполнения

Примечание

Земляные работы               

 

 

Фундамент                     

 

 

Каркас                        

 

 

Специальные внутренние работы 

 

 

Инженерные сети               

 

 

Благоустройство территории    

 

 

 

Внесенные в проект организации строительства изменения, устанавливающие новый срок окончания строительства, реконструкции, капитального ремонта, утверждены застройщиком «___»________ 201__ года  (приказ № ______).

Интересы застройщика в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»  уполномочен представлять:

 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

По доверенности №

 

от

 

 

 

(реквизиты доверенности)

 

 

Приложения – согласно описи

                                                                                                                 

ЗАСТРОЙЩИК

_________________ ________________ _________________  ______________

 /должность/                                           /подпись/                            /фамилия, И.О./                  /дата/

    М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к заявлению о продлении срока действия

разрешения на строительство

 

ОПИСЬ

документов, представленных

для продления срока действия разрешения на строительство

 

 

Наименование документа

 

кол-во

экземпляров

кол-во

листов

в одном
экземпляре

1

2

3

4

1.

Разрешение на строительство №

 

 

2.

Правоустанавливающие документы на земельный участок

(вид документа, дата, номер, срок действия)

2.1

 

 

 

2.2

 

 

 

2.3

 

 

 

3.

Проект организации строительства

утвержден застройщиком «___»________ 201__ г. (приказ № ______).

 

 

4.

Журналы работ (наименование журнала)

4.1

 

 

 

4.2

 

 

 

4.3

 

 

 

4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(должность законного или иного уполномоченного представителя застройщика)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

 

Форма решения об отказе в выдаче разрешения на строительство

(оформляется на бланке администрации)

 

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 

    Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение», рассмотрев документы, представленные для получения разрешения на строительство

 

Наименование объекта капитального строительства

расположенного по адресу

полный адрес объекта капитального строительства

направленные в администрацию

дата регистрации заявления, вх. №

руководствуясь частью 13 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ решила отказать

 

(полное наименование организации, ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение,

Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес регистрации)

в выдаче разрешения на строительство.

Причина отказа:

указывается на отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса

 

Российской Федерации, с указанием всех отсутствующих документов, либо на несоответствие

 

представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка

 

а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

 

с указанием конкретных требований, которым не соответствуют представленные документы

 

Настоящий отказ в выдаче разрешения на строительство не препятствует повторному обращению за выдачей разрешения на строительство после устранения   указанных нарушений.

Вместе с уведомлением возвращаем Вам прилагавшиеся к заявлению документы на ____________листах

 

Глава администрации

(должность)                                                                                (подпись)                                                        Ф.И.О.

 

«    »                                    20        г.                                                                  М.П.

 

Уведомление и комплект документов получил:

 

(Ф.И.О. руководителя организации, полное наименование организации)

 

Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. его представителя

                                                  «             »                                        20     г.

(подпись)                                                                                                   (Дата получения)

 

Исполнитель:

                                                   Ф.И.О.                                          телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

 

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства РФ

от 24.11.2005 года №698

 

 

Кому 

(наименование застройщика

 

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

 

полное наименование организации – для юридических лиц),

 

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ

на строительство №  RU507301-

 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

                                                                                                                            ,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта

                                                                    (ненужное зачеркнуть)

капитального строительства

 

(наименование объекта капитального строительства

 

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

 

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

                                                                                                                                                           ,

 

расположенного по адресу 

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

                                                                                                                                                           .

 

 

Срок действия настоящего разрешения – до

 

 

 

20

 

г.

 

 

 

 

 

 

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

                         

 

 

 

20

 

г.

М.П.

 

 

 

 

Действие настоящего разрешения продлено до

 

 

 

20

 

г.

 

 

 

 

 

 

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

                         

 

 

 

20

 

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства

(оформляется на бланке администрации)

 

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

«____»___________ 20__ г

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение»   рассмотрев заявление 

(наименование лица, обратившегося за получением разрешения на строительство)

 о продлении срока действия  разрешения на строительство   № RU47507301 -

                        

выданного 

 

" "

 

" "

 

года

 

 

(число)

 

(месяц)

 

(год)

 

 

со сроком действия до

 

" "

 

" "

 

года,

 

(число)

 

(месяц)

 

(год)

 

 

для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

 

 

 

 

 

ненужное зачеркнуть

 

 

 

 

                             

 (указывается наименование объекта  в соответствии с разрешением на строительство

 

Расположенного по адресу

адрес объекта капитального строительства с указанием муниципального района, поселения, городского округа, улицы и т.д. или строительный адрес)

 

 

 

(входящий № _______________ от «____»_________ 201__ года),

 

руководствуясь частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.15 Административного регламента,

РЕШИЛА:

1. В продлении срока действия разрешения на строительство

№ RU

47507308-                      от «      »                 201    года отказать в связи

 

 

 

 

(указываются фактические обстоятельства, предусмотренные частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являющиеся основанием для  отказа в продлении срока действия разрешения на строительство

 

 

Глава администрации              

 _________________                      ___________________        ______________

    (должность лица, принявшего решение)                                                  (подпись)                                                         (расшифровка подписи)

   М.П.

Решение  об  отказе  в  продлении срока действия разрешения на строительство и представленные для продления срока действия разрешения на строительство документы  получил «____»___________ 201___ года

__________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество представителя застройщика)

действующий на основании доверенности от «____»__________ 201__ года № _____ (заполняется в случае получения решения лицом, не имеющим права представлять интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами)

_________________________________________                            ____________________________________________

     (подпись)                                                                                                         (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства

 

Форма заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство

 

(оформляется на бланке застройщика)

 

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Застройщик

/наименование юридического лица, (физического лица);

 

ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя; телефон;

 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат  разрешения на строительство (реконструкцию)

 от «        »                             20    г.  № RU47507301-  

Наименование объекта

указать наименование объекта

 

На земельном участке по адресу:

/город, район, улица, номер участка/

Площадью                                        кв.м., кадастровый номер

В связи с

/указать причину /

 

 

 

 

 

Приложения:

 

ЗАСТРОЙЩИК

______________________   ________________      __________________________    _____________________

     /должность/                              /подпись/                           /фамилия, И.О./                                /дата/

 

         М.П.

 

 

 

Приложение № 8

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства

 

Форма заявления о внесении изменений в разрешение на строительство

 

(для юр.лиц оформляется на бланке застройщика)

 

 

Главе администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Застройщик

/наименование юридического лица, (физического лица);

 

ИНН, ОГРН, местонахождение, Ф.И.О. руководителя; телефон;

 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)/

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в разрешение на строительство (реконструкцию)

 от «        »                             20    г.   № RU47507301-  

Наименование объекта

указать наименование объекта

 

На земельном участке по адресу:

/город, район, улица, номер участка/

Площадью                                        кв.м., кадастровый номер

В связи с тем, что

/указать причину внесения изменений/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: опись  документов, подтверждающих необходимость внесения изменений.

 

ЗАСТРОЙЩИК

______________________        ________________   __________________________  _______________

      /должность/                                     /подпись/                              /фамилия, И.О./                          /дата/      

    М.П.

 

Приложение № 9

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства»

 

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И УЧЕТА ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

 НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 

Администрация МО «Большелуцкое сельское поселение"

Дата начала ведения журнала "___"___________ 20__ г.

Дата окончания ведения журнала "___"___________ 20__ г.

Срок хранения журнала _______ лет

 

 

 

№№

п.п.

Наименование  застройщика

Наименование

объекта капитального строительства

Адрес объекта капитального строительства

 

Номер

 разрешения

 на

строительство

Дата выдачи,

 срок действия разрешения на строительство

Дата продления

срока действия разрешения на строительство

 срок действия

Дата,

 номер решения

об отмене разрешения

 на строительство

Номер

и дата

заключения

государственной

экспертизы

Дата

Выдачи

разрешения, подпись

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство,

реконструкцию объектов капитального

строительства

 

Блок-схема

 

                 
 

Прием заявления о выдаче разрешения на строительство (о продлении срока действия разрешения на строительство) и прилагаемых к нему документов

 
                 
 

Первичная проверка документов, прилагаемых к заявлению

 
     

 

   

 

   
     

 

   

 

   
 

При наличии всех документов

 

При наличии не всех документов

 
   

 

     

 

   
 

Регистрация заявления

 

Информирование заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и мерах по их устранению

 
           

 

   
         

Регистрация заявления и отказ в выдаче разрешения на строительство (в продлении срока действия разрешения) в случае неустранения заявителем выявленных замечаний

 
           

 

   
 

Проверка заявления и приложенных к нему документов на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом РФ и административным регламентом

 
   

 

     

 

   
 

Отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения (продлении срока действия разрешения)

 

Наличие оснований для отказа в выдаче разрешения (продлении срока действия разрешения)

 
   

 

     

 

   
 

Подготовка и выдача разрешения на строительство

 

Подготовка отказа в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство

 
                 

№ 64 от 03.06.2013г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

от

03.06.2013г.     

 

№ 64

 

 

Об управлении многоквартирными домами,

расположенными на территории

МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях недопущения нарушений жилищного законодательства при обслуживании, содержании и ремонте жилищного фонда, по согласованию с обществом ограниченной ответственности «Управляющая компания «Кингисеппская»,

 

постановляю:

 

  1. На период подготовки и до момента проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации, ООО «УК «Кингисеппская» с 15.06.2013 года принять во временное управление многоквартирные жилые дома, расположенные на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» в соответствии с перечнем (приложение).
  2. Сектору по жилищно-коммунальной инфраструктуре, муниципальному имуществу, энергетике, вопросам ГО и ЧС в период до 15.06.2013 года передать по акту ООО «УК «Кингисеппская» технические паспорта по многоквартирным домам, указанным в приложении согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 29.09.2003 года № 170.
  3. Ответственным за исполнением постановления назначить заведующего сектором по вопросам жилищно-коммунальной инфраструктуры, муниципальному имуществу, энергетике, вопросам ГО и ЧС Дмитренко И.А.
  4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава администрации                                                                   Г.В. Зуйкова

 

                                                                                           Приложение

к постановлению

администрации МО

«Большелуцкое сельское поселение»

                                                                                  № 64 от «03» июня 2013г.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      С П И С О К

 

  Многоквартирных жилых домов, передаваемых в управление ООО «УК «Кингисеппская» до проведения открытого конкурса по выбору управляющей организации.

 

 

  1. д. Малый Луцк, дом № 28.
  2. д. Малый Луцк, дом № 30.
  3. д. Захонье-2, дом № 9.
  4. д. Захонье-2, дом № 11.
  5. д. Захонье-2, дм № 14.
  6. д. Новопятницкое, дом № 65.

 

 

 

 

Исп.Дмитренко И.А.

 

№ 66 от 04.06.2013г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от

04.06.2013г.     

 

№ 66

 

 

Об организации и проведении смотра-конкурса

«Лучший дом, подъезд, придомовая территория-2013г.» в муниципальном образовании «Большелуцкое сельское поселение»

 

 

         В соответствии с решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 18 июня 2012 года № 157  Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший дом, подъезд, придомовая территория», администрация

 

постановляет:

 

  1. С 05 июня 2013 г. по 15 сентября 2013 года провести конкурс «Лучший дом, подъезд, придомовая территория-2013г.» на территории поселения;
  2. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подведению итогов и определению победителей конкурса (приложение № 1);
  3. Провести мероприятие по подведению итогов конкурса «Лучший дом, подъезд, придомовая территория-2013г.» в срок до 15 сентября 2013 года.
  4. Победителей занявшим призовые места наградить в соответствии с положением о конкурсе «Лучший дом, подъезд, придомовая территория-2013г.».
  5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».
  6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Глава администрации                                                                   Г.В. Зуйкова

 

 

 

                                                                                           Приложение № 1

к постановлению

администрации МО

 «Большелуцкое сельское поселение»

                                                                                  № 66 от «04» июня 2013г.

 

 

 

 

 

                                                      С О С Т А В

 

                                         Комиссии по проведению конкурса

                       «Лучший дом, подъезд, придомовая территория – 2013г.»

 

 

Председатель комиссии:

Андреев Д.С.                                              ведущий специалист сектора по

                                                       ЖКИ, муниципальному имуществу,

                                              энергетике, вопросам ГО и ЧС

                                                               МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Члены комиссии:

 

Авдеенко В.П.                                           депутат округа № 3 п.Кингисеппский

 

Лизун О.К.                                                 техник ООО «УК «Кингисеппская»

 

Борисенко С.А.                                          специалист по опеке и социальным

                                      вопросам администрации

                                                                МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

Тимонин О.Е.                                              директор ЦСДК п.Кингисеппский

 

 

Исп. Дмитренко И.А.

№ 79 От 11 июня 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 11 июня 2013 года № 79

 

Об утверждении порядка предупреждения

и тушения пожаров в населенных

пунктах и предупреждения гибели

людей от пожаров  в весенне-летний

пожароопасный период.

 

В соответствии с Лесным Кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме», Областным законом Ленинградской области № 169-оз от 25.12.2006 года «О пожарной безопасности в Ленинградской области», постановлением правительства Ленинградской области № 336 от 12.12.2006 года «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, в связи с приближением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты территорий населенных пунктов и организаций от возможного распространения лесных , торфяных пожаров, пожаров при горении сухой травы, в целях успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний, а также защиты населенных пунктов и населения, проживающего на территории МО «Большелуцкое сельское поселение», администрация

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить порядок предупреждения и тушения пожаров в населенных

пунктах и предупреждения гибели людей от пожаров в весенне-летний период (приложение).

 

  1. Исполнение настоящего постановления, и контроль за выполнением комплекса противопожарных мероприятий возложить на уполномоченного по дела ГО и ЧС администрации.

2.1           Старостам населенных пунктов, в рамках исполнения своих полномочий, руководствоваться настоящим постановлением.

 

  1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».

 

  1. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

 

  1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава администрации МО

«Большелуцкое сельское поселение»                              Г.В. Зуйкова

 

 

Утверждено

постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 11 июня 2013 года  № 79

(Приложение)

 

Порядок предупреждения и тушения пожаров в населенных

пунктах и предупреждения гибели людей от пожаров в весенне-летний период

 

  1. Установить перечень социально значимых работ, с привлечением жителей, необходимых для обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов:

- работы по общественному контролю за соблюдением требований пожарной безопасности;

- работы по обеспечению пожарной безопасности, выполняемые силами жителей населенных пунктов;

- работы по тушению незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях, выполняемые силами жителей населенных пунктов с помощью первичных средств пожаротушения, при получении сигнала оповещения о пожаре.

  1. В порядке социально значимых работ с привлечением жителей, ежегодно до 10 мая организовать проведение общественных проверок противопожарного состояния населенных пунктов, обратив особое внимание на:

- наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов на естественных водоемах, водонапорных башен);

-наличие ручного противопожарного инвентаря и средств первичного пожаротушения;

- наличие и исправность телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения жителей о пожаре;

- состояние дорог и проездов, а также наличие указателей размещения противопожарных водоисточников, улиц, номеров домов

- обеспечение каждого населенного пункта запасом воды для целей пожаротушения.

По результатам проведения общественных проверок составляется перечень недостатков по каждому населенному пункту и направляется в администрацию.

  1. Ежегодно до 15 июня:

3.1.          С учетом результатов проведенных общественных проверок, рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» вопросы, связанные с подготовкой населенных пунктов к пожароопасному периоду. Разработать планы мероприятий по реализации мер пожарной безопасности для каждого населенного пункта, с указанием финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по реализации в населенных пунктах первичных мер пожарной безопасности, определить ответственных лиц за выполнение каждого мероприятия.

3.2.         Провести сходы жителей населенных пунктов, на которых довести до жителей планы реализации мер пожарной безопасности, включающие в себя социально-значимые работы, для каждого населенного пункта, в том числе о: расчистке дворовых и общих территорий, а также границ населенных пунктов (в местах примыкания к полям, лесным массивам) от сухой травы и горючего мусора; изготовлении и установке средств звукового оповещения, изготовлении и установке указателей номеров домов; направлений движения к пожарным водоисточникам, мест расположения противопожарных водоисточников; расчистке проездов по населенным пунктам, подъездов с площадками у пожарных водоисточников; организации в случае необходимости патрулирования жителями территории населенных пунктов и выставление пожарных дозоров.

3.3.         На сходах жителей определить порядок оповещения жителей при пожарах и возгораниях с помощью средств звуковой сигнализации, порядок вызова пожарной охраны, порядок участия жителей в тушении незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях, перечень первичных средств пожаротушения, с которыми жителям предлагается прибывать к месту возгорания.

3.4.         Изготовить и разместить на стенах домов, определенных на сходе, таблички с указанием средства пожаротушения, с которыми житель населенного пункта прибывает к месту пожара (ведро, лопата, багор, лом, топор, лестница, огнетушитель, ранцевый огнетушитель, мотопомпа и т.д.).

 

  1. Старостам населенных пунктов, расположенных на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»:

4.1.         Ежегодно проводить противопожарную пропаганду среди граждан, проживающих в населенных пунктах, а также временно прибывающих в населенные пункты в пожароопасный период, с разьяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима в весеннее - летний пожароопасный период, действий в случае обнаружения пожара или возгорания.

4.2.         Для населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам,  определить порядок оповещения и эвакуации жителей из населенных пунктов в случае возникновения угрозы распространения на населенный пункт крупных лесных пожаров, либо при возникновении крупных пожаров непосредственно в населенных пунктах.

4.3.         В пожароопасный период, при условиях сухой, жаркой и ветреной погоды (при получении штормовых предупреждений) необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: временно запрещать в населенных пунктах разведение костров, топку печей и котельных установок на твердом топливе; организовывать силами местного населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (лопаты, ведра, багры, огнетушители); организовать дежурство наиболее подготовленных лиц из числа местного населения.

4.4.         Обеспечить информирование уполномоченного по ГО и ЧС администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», отдела госпожнадзора Кингисеппского района и службы участковых инспекторов Кингисеппского ОВД, силами граждан проживающих в населенных пунктах, которые осуществляют работы по общественному контролю за обеспечением пожарной безопасности, о несанкционированных палах сухой травы, а также о должностных лицах организаций и гражданах, осуществляющих данные палы, либо поджоги сухой травы по неосторожности или по прочим причинам, без соблюдения требований, изложенных в данном постановлении, для принятия решения о возбуждении административных расследований. Порядок сбора и объем данных, необходимых для возбуждения административного расследования, согласовать с отделом госпожнадзора Кингисеппского района и Кингисеппским ОВД.

 

  1. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории МО «Большелуцкое сельское поселение»:

5.1. В соответствии со статьёй 14 Областного Закона «О пожарной безопасности в Ленинградской области» № 169-оз от 25.12.2006 года ежегодно до 1 мая провести проверки противопожарного состояния территорий объединений. По необходимости привлекать к проведению проверок уполномоченного специалиста по ГО и ЧС администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», специалистов отдела ГПН Кингисеппского района и отряда государственной противопожарной службы (ОГПС) Кингисеппского района.

5.2. Ежегодно до 15 мая, в соответствии со статьей 21, ч.2 Федерального закона РФ №66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческий, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» провести внеочередные общие собрания членов садоводческих некоммерческих объединений с рассмотрением на них вопросов по обеспечению пожарной безопасности объединений.

5.3. При проведении общего собрания членов объединений рассмотреть следующие вопросы:

 - о необходимости приобретения первичных средств пожаротушения, местах, порядке  хранения и использования пожарного инвентаря.

 -  о строительстве и ремонте пожарных водоемов, дорог, проездов и подъездов, предусмотренных градостроительным планом объединения, об обеспечении расчистки проездов от мусора, а также посторонних предметов и материалов, обеспечении нармативной ширины проездов, состоянии подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.

 -  о размещении на территории объединений соответствующих указателей водоисточников, проездов, улиц, номеров строений, наличии и установке средств телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения о пожаре. Об уборке сухой травы и мусора на территории садоводства, как на участках членов объединений, так и в местах общего пользования.

 - об определении порядка участия членов объединений в добровольных пожарных дружинах, о сборе дружин к месту возгорания или пожара, использовании первичных средств пожаротушения.

5.4. Для каждого объединения определить порядок оповещения и эвакуации жителей из садоводческих объединений в случае возникновения угрозы распространения на объединения крупных лесных пожаров, либо при возникновении крупных пожаров непосредственно в объединениях.

5.5. Организовать проведение среди членов объединений противопожарной пропаганды с разьяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания. Пропаганду проводить путем организации бесед с членами объединений (на собраниях, индивидуально), размещением информации о требованиях пожарной безопасности на досках информации и в местах приема платежей, распространением листовок пожарно- профилактического содержания, прочими способами, не запрещенными действующим законодательством.

5.6. Ежегодно проводить противопожарный инструктаж, с доведением до членов объединения требования по оборудованию первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем помещений и строений, принадлежащих гражданам, в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Правительства Ленинградской области № 336 от 12.12.2006 года «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области».

5.7. Обеспечить контроль со стороны правлений и объединений за выполнением членами правлений и объединений решений общего собрания в части обеспечения пожарной безопасности, соблюдением правил пожарной безопасности, противопожарных требований градостроительных норм, к нарушителям принимать меры, предусмотренные уставом объединения и статьёй 26 Закона РФ № 66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

5.8. Обеспечить информирование администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» о выполнении противопожарных мероприятий на территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, а также о фактах нарушений требований пожарной безопасности.

 

  1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим деятельность на территории МО «Большелуцкое сельское поселение», не зависимо от форм собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования лесным фондом:

6.1.  Не допускать сжигания стерни, травы и разведения костров на полях, торфяных месторождениях и на землях лесного фонда.

6.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях, в местах расположения торфяных месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы. Запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников зажигания, установить соответствующий режим курения.

6.3. Проведение пала сухой травы производить только после согласования с отрядом ГПС Кингисеппского района, по письменному заявлению и при получении положительного ответа.

6.4. План пала сухой травы должен быть утвержден руководителем организации и включать в себя:

  • график проведения пала с указанием даты, времени и мест;
  • приказ о назначении лиц, ответственных за проведение пала;
  • ситуационную схему сельхозугодия, на котором производится пал, с указанием прилегающих населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и расположением защитных минерализованных полос;
  • перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение пала;
  • при привлечении к проведению пала пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники сторонних организаций, план должен быть заверен руководителем данной организации;

6.5. Ежегодно до 31 мая  провести уборку травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку шириной не менее 3 метров от мест примыкания территории к населенным пунктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов.

6.6. При пале необходимо обеспечить опашку места пала не ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою, шириной не менее 3 метров, дежурство во время пала пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники организации, либо отряда ГПС Кингисеппского района, или другой пожарной (приспособленной) техники на договорной основе (по соглашению), а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликвидации горения.

 

7. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории МО «Большелуцкое сельское поселение», в том числе членам садоводческих некоммерческих объединений:

7.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в садоводствах и в населенных пунктах.

7.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер (бочку) с водой, или не менее 2-х огнетушителей, а также лопату.

7.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах необходимо иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, принадлежащих гражданам, в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Правительства Ленинградской области № 336 от 12.12.2006 года «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области» и соответствующими решениями органов местного самоуправления.

 

8. Руководителям организаций, эксплуатирующих объекты, связанные с хранением и переработкой древесины, взрывоопасных и пожароопасных жидкостей, веществ и материалов, прочие взрывоопасные и пожароопасные объекты:

8.1. Разработать и осуществить меры по обеспечению пожарной безопасности, направленные на повышение противопожарной устойчивости объектов и предотвращение возникновения возможных пожаров и возгораний.

8.2. Провести проверку состояния и необходимый ремонт источников пожаротушения, исправности и наличия средств первичного пожаротушения, проверку состояния дорог и проездов по территории организации, провести уборку территорий от горючего мусора и сухой травы.

8.3. Обеспечить в организациях резерв средств, необходимых для организации тушения пожаров, в случае возникновения на объектах организации крупных и продолжительных пожаров.

 

9. Управляющим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» систематически очищать территорию, прилегающую к жилым домам, а также мусоросборные контейнеры от мусора, сухой травы и других горючих материалов. В целях профилактики пожаров запретить сжигание сухой травы и мусора в неприспособленных для этих целей местах, ближе 50 метров от зданий и сооружений, без организации постоянного контроля работниками управляющей организации.

 

10. Организациям, обслуживающим сети водоснабжения на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» провести необходимые работы по весеннему обслуживанию сетей и источников противопожарного водоснабжения. При проведении работ обращать особое внимание на состояние гидрантов, водонапорных башен, указателей размещения и подъездов к водоисточникам, а также на состояние устройств для забора воды пожарной техникой. По результатам проведения весеннего обслуживания сетей и источников противопожарного водоснабжения представить справки в администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение» и в отдел Госпожнадзора Кингисеппского района.

 

№ 81от 20 июня 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

от 20 июня 2013 года № 81

 

Об утверждении Положения о предоставлении

лицами, замещающими муниципальные должности,

а также должности муниципальной службы

в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»

сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 

В соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», областным законом от 21.06. 2013 г. № 39-оз «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, а также должности муниципальной службы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение №1).

 

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, а также должность муниципальной службы в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение" по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (Приложение №2).

 

3. Специалисту по кадровой работе ознакомить под роспись муниципальных служащих, администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» с настоящим постановлением.

 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления за главой администрации.

 

 

 

И.о. главы администрации 

МО «Большелуцкое сельское поселение»                                   Г.И. Негодина

 

 

УТВЕРЖДЕНО

  постановлением администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

от  20 июня 2013 года № 81

(Приложение №1)

 

Положение

о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, а также должности муниципальной службы в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

 

1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, а также должности муниципальной службы в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах).

2. Обязанность представлять сведения о расходах возлагается на лиц, замещающих муниципальные должности, а также должности муниципальной службы в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», (далее - Перечень).

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, включенный в Перечень  представляет:

а) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – сведения о расходах),

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта.

4. Сведения о расходах, указанных в пункте 3 настоящего Положения представляются по утвержденным формам справок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Сведения о расходах представляются непосредственно специалисту по кадровой работе администрации МО «Большелуцкое сельское поселение».

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими  в сведениях о расходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения. В случае, если уточненные сведения представлены в течение 3 месяцев, после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения, данные сведения не считаются представленными с нарушением срока.

7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

8. Сведения о расходах, представляемые в соответствии с настоящим Положением являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

9. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего выборную должность, муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки размещаются на официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, утвержденным постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее выборную должность, муниципальный служащий, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Решение об осуществлении контроля за соответствием расходов муниципального служащего, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее - контроль за расходами), принимается Губернатором Ленинградской области либо уполномоченным им должностным лицом путем издания соответствующего правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения достаточной информации о наличии оснований для проведения контроля за расходами, предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

13. Контроль за расходами осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

14. Проверка достоверности и полноты предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" сведений о расходах осуществляется структурным подразделением органа исполнительной власти Ленинградской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Справка о расходах, представленная в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу.

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

МО «Большелуцкое сельское поселение»

от 20 июня 2013 года № 81

Приложение № 2

 

В

 Администрацию МО «Большелуцкое сельское поселение»

 

СПРАВКА

о расходах лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка[1]

 

  Я,

 

 

 

,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

 

 

 

 

 

 

,

(занимаемая должность)

 

проживающий по адресу:

 

 

 

,

(адрес места жительства)

 

сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20

 

года по 31 декабря 20

 

года,

 

 

 

(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком[2])

 

 

 

 

 

 

 

совершена сделка по приобретению:

 

 

 

(земельный участок, другой объект недвижимости,

 

 

 

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

 

 

 

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

 

на основании

 

 

 

(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом

 

 

.

основание приобретения права собственности[3])

 

Сумма сделки

 

рублей.

 

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются[4]:

 

 

 

 

.

Сумма общего дохода муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки,

 

 

рублей.

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

 

"

 

"

 

220

 

года

 

 

 

(подпись муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»)

 

"

 

"

 

220

 

года

 

 

 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 

                                       

 


[1] Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение», его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

[2] Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

[3] К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.

[4] Доход по основному месту работы муниципального служащего администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» и его супруги (супруга) (указывается фамилия, имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Подкатегории